ССП-Консалт | PROбанкротство

О компании

ССП-Консалт - юридическая компания из Санкт-Петербурга, специализирующаяся на корпоративных спорах, банкротствах, сложных арбитражных и гражданских спорах, налоговом, страховом праве.

Экспертиза в ключевых практиках признана крупнейшими федеральными юридическими рейтингами: ПРАВО.RU-300, Коммерсантъ. Ведущие юристы признаны российскими и международными рейтингами: ПРАВО.RU-300, Коммерсантъ, Best Lawyers/

В работе с клиентами мы опираемся на принципы партнерства, обеспечиваем высокие результаты, профессионализм и конфиденциальность.

Основана в 2008г / > 20 юристов/ 11 практик

2 группа в рейтинге «Лидеры PROбанкротство. Рейтинг юридических фирм 2023»

Команда

Все сотрудники

Бородкина Светлана

советник практики корпоративных конфликтов и банкротств

Панфиленко Сергей

управляющий партнер

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

Титкова Дарья

адвокат, руководитель практики разрешения споров и юридического сопровождения

Назарова Екатерина

руководитель практики энергетическое право, страховое право

Кириллова Яна

адвокат, к.ю.н., старший юрист практики разрешения споров

Исаков Станислав

старший юрист практики разрешения споров

Команда

Бородкина Светлана

советник практики корпоративных конфликтов и банкротств

Панфиленко Сергей

управляющий партнер

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

Титкова Дарья

адвокат, руководитель практики разрешения споров и юридического сопровождения

Назарова Екатерина

руководитель практики энергетическое право, страховое право

Кириллова Яна

адвокат, к.ю.н., старший юрист практики разрешения споров

Исаков Станислав

старший юрист практики разрешения споров

Комментарии сотрудников

Комментируемым определением был передан на рассмотрение судебной коллегии спор, связанный с исключением из конкурсной массы единственного жилья наследников умершего должника. Нижестоящие суды отказали в исключении единственного жилья по причине того, что наследники не проживали в спорном жилом помещении и были зарегистрированы по другому адресу. Однако Верховный суд напомнил, что наличие у гражданина фактической возможности проживать по иному адресу не устраняет исполнительский иммунитет единственного жилья. Полагаю, что Верховный суд еще раз обратит внимание нижестоящих судов на необходимость соблюдения баланса и необходимости обеспечения гарантий прав граждан на единственное жилье.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ВС рассмотрит спор об исполнительском иммунитете в отношении садового дома

8 мая

687

Он закрепляет положение, что единственным безусловным основанием для оспаривания отказа от наследства / непринятия наследства в деле о банкротстве является намерение должника причинить вред имущественным правам кредиторов в результате совершения указанных действий. Во всех остальных случаях закреплена презумпция невиновности должника, и именно на заявителя возложена обязанность доказать, что отказ от наследства / непринятие наследства не имели уважительных причин и совершены с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов. Совет указывает на необходимость более детального анализа поведения должника при совершении подобных действий. Тем самым, пункт 12 рекомендаций, прежде всего, направлен на усиление защиты прав именно должников – физических лиц, являющихся наименее защищенными участниками банкротных правоотношений. Таким образом, вышеописанные Рекомендации позволят выработать единый механизм разрешения подобных споров, что, безусловно, положительно отразится на судебной практике.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

АС Уральского округа опубликовал рекомендации по применению законодательства о банкротстве

24 апреля

6650

Показать 29 материалов

Комментарии сотрудников

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ВС рассмотрит спор об исполнительском иммунитете в отношении садового дома

8 мая

687

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

АС Уральского округа опубликовал рекомендации по применению законодательства о банкротстве

24 апреля

6650

Начало 2024 года проходит под знаменами устранения пробелов в рамках института судебных расходов (прекрасные примеры — текущий спор, а также переданная на рассмотрение Конституционного Суда РФ жалоба на очередность удовлетворения судебных расходов, взысканных с должника). Комментируемый кейс — прекрасный пример работы Верховного суда РФ по исправлению ошибок нижестоящих судов, а не по формированию судебной практики и устранению пробелов законодательства. Верховный суд РФ нередко, исправляя судебные ошибки, расставляет акценты на порядке применения тех или иных норм/разъяснений, что помогает стабилизировать судебную практику.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ТОП-5 кейсов недели

16 февраля

650

Верховный Суд напомнил нижестоящим инстанциям, что нарушение публичного порядка — обязательное условие отмены решения третейского суда. И в анализируемом определении ВС РФ однозначно высказался о том, что понимает под публичным порядком. Кроме того, суд разъяснил, что спорные требования, возникшие после введения моратория, квалифицируются как текущие и могут быть взысканы. Примечательно, что Верховный суд не направил дело на новое рассмотрение, в определении сделал категоричный вывод о том, что третейский суд не нарушил публичный порядок своим решением, и далее разрешил дело по существу. На практику это может повлиять только положительным образом, как с точки зрения процессуальной части (обязанность судов следовать норме и духу закона), так и материальной части (критерий отнесения подобного рода платежей к текущим).

Кириллова Яна

адвокат, к.ю.н., старший юрист практики разрешения споров

ВС отказался применять мораторий к пеням по платежам в длящихся отношениях

6 февраля

929

Ключевым необходимым для установления обстоятельством является оценка поведения Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. Права и обязанности по договору аренды участка лесного фонда РФ перешли к «Содружеству» еще в июле 2015 года. С указанного периода «Содружество» добросовестно исполняло обязанность по оплате соответствующей аренды. Минприроды Алтайского края является государственным органом, осуществляющим, в том числе, функции федерального государственного лесного контроля и муниципального надзора, о чем прямо указано на сайте самого Министерства, и в соответствии с полномочиями, закрепленными в Лесном кодексе, трудно представить, что министерство на протяжении такого длительного периода времени не обладало сведениями о том, что права и обязанности по договору аренды участка Лесного фонда РФ перешли (в результате реорганизации) к новому лицу. Более того, на протяжении указанного периода времени министерство рассчитывало и принимало арендную плату именно от «Содружества», а значит Министерство своими конклюдентными действиями фактически признавало состоявшийся переход прав и обязанностей к «Содружеству». Таким образом, позиция ВС в данном случае исключительно верная.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ВС защитил права возникшего в результате реорганизации юрлица на аренду участка

5 февраля

659

Те единичные судебные акты, на которые сослался Конституционный суд, скорее, были исключением из общего правила. Руководствуясь принципом действия закона во времени и свободой договора, суды отказывались снижать размер процентов даже в тех случаях, когда предусмотренный размер процентов был чрезвычайно высок. Комментируемое постановление КС направлено на достижение баланса интересов между заемщиками и его кредиторами. Конституционный суд в очередной раз указал на недопустимость формального подхода и необходимость судов устанавливать справедливость во взаимоотношениях между участниками гражданского оборота.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

Конституционный суд напомнил судам о необходимости снижать ростовщические проценты

26 декабря

1110

Судя по доводам кассатора, изложенным в определении ВС РФ о принятии кассационной жалобы, судами не была исследована причинно-следственная связь между убытками и фактическим применением заказчиком результата консультационных услуг — Методики. Также является логичным довод заказчика о том, что исполнитель не доказал отсутствие умысла на нарушение обязательства. Кроме того, результат любой услуги должен представлять экономическую или потребительскую ценность. Думается, что консультация, содержащая рекомендации, не учитывающие действующее законодательство, не является ценной. И в таком случае заказчик имеет право взыскать денежные средства, уплаченные по договору консультационных услуг. Существует сложившаяся судебная практика о том, что заказчик не обязан оплачивать некачественно оказанную услугу.

Кириллова Яна

адвокат, к.ю.н., старший юрист практики разрешения споров

ВС рассмотрит спор о взыскании убытков с юристов за некачественную консультацию

20 декабря

1799

Верховный суд РФ верно обратил внимание судов, что мировое соглашение, заключаемое в рамках арбитражного процесса, оформляется судебным актом, которым оканчивает рассмотрение дела по существу и может быть исполнен принудительно. При неисполнении условий мирового соглашения заявитель может обратиться с заявлением о взыскании судебной неустойки. Примечательно, что суд не ставит прямой связи между возможностью присуждения судебной неустойки и действиями пристава по подтверждению неисполнения судебного акта как единственного условия, необходимого для присуждения судебной неустойки. Думается, что в дальнейшем это повлияет и на судебную практику, и на институт мировых соглашений. Ведь нередко на практике должник прибегает к мировым соглашениям, чтобы еще «потянуть время», затянуть процесс.

Исаков Станислав

старший юрист практики разрешения споров

ВС пояснил порядок установления астрента для обеспечения исполнения мирового соглашения

18 декабря

990

В ближайшее время судебная коллегия будет рассматривать кассационную жалобу по делу А43-11897/2020 (см. статью ВС выскажется о сроках начала и завершения индексации присужденной суммы) и выскажется относительно сроков начала и завершения индексации. В комментируемом определении ВС также затронут вопрос правильности завершения периода индексации, но применительно к ответчику, в отношении которого введена процедура банкротства. Верховный суд указал на недопустимость индексации после введения первой процедуры. Единственное, на что вправе рассчитывать кредитор в такой ситуации — это мораторные проценты. Учитывая, что законодательство о банкротстве регулирует только последствия начисления штрафных санкций в связи с введением процедуры банкротства должника и ничего не говорит про индексацию, вынесенное Экономколлегией определение восполняет данный пробел в целях единообразия судебной практики.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ВС: недопустима индексация присужденных сумм после введения первой процедуры банкротства

4 декабря

1506

Существует вероятность, что высшая инстанция отойдет от своей позиции только в случае установления явного недобросовестного поведения стороны мирового соглашения. Кроме того, сами условия мирового соглашения могут быть сформулированы таким образом, что суд распространит на такой случай нормы пункт 4 статьи 174 АПК РФ. В случае, если ВС РФ подтвердит свой предыдущий подход и согласится с апелляционной инстанцией, на практике это будет означать, что астрент не применим к случаям недобросовестного поведения при неисполнении денежных обязательств. Если же суд согласится с позицией Сызранского НПЗ, это будет иметь существенное значение для практики. По сути, таким образом, суд установит расширительное толкование нормы о судебной неустойке на случаи недобросовестного поведения одной из сторон в производстве.

Кириллова Яна

адвокат, к.ю.н., старший юрист практики разрешения споров

ВС рассмотрит спор об установлении астрента для обеспечения исполнения мирового соглашения

8 ноября

1239

По моему мнению, в случае если мировым соглашением срок его исполнения не установлен, то срок исполнения обязательств определяется в том числе моментом предъявления требования о его исполнении. Исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта о его выдаче в законную силу. В связи с чем, с большой долей вероятности, Верховный суд РФ займет позицию судов первой и апелляционной инстанций и внесет ясность в разрешение подобных споров.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ТОП-5 кейсов недели

3 ноября

1239

В частности, относительно потенциальных способов защиты интересов залогодержателя (банка РНКБ), действительно, и в рамках дела о банкротстве «Кубаньресурса», и в рамках банкротства «Кубаньреставрации» при установлении залоговых требований банка не было учтено, что после вынесения Советским райсудом Краснодара решения о расторжении договора купли-продажи и реституции имущество не могло находиться без собственника ввиду наличия института выморочного имущества. Переход имущества, как выморочного, к публично-правовому образованию, позволит, в случае признания сделки (договора купли-продажи от 19.06.2015) недействительной и применении последствий недействительности, возвратить имущество в конкурсную массу и обеспечить залогодержателю возможность получить удовлетворение своих требований за счет реализации имущества.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ВС рассмотрит спор о недействительности сделки по продаже аквапарка

4 октября

1154

Как видно из содержания определения суда первой инстанции в рамках данного обособленного спора, вышеуказанные жилые дома, на которые претендуют пайщики, поставлены на кадастровый учет в апреле 2016 года. Сами пайщики указывают на тот факт и предоставляют доказательства, что физически проживают в указанных домах в настоящее время, то есть объекты недвижимости введены в эксплуатацию. В связи с чем в данной ситуации необходимо исходить из положений абзаца 2 пункта 1 статьи 201.15-4, из буквального трактования которого следует, что после завершения строительства погашение требований участников строительства осуществляется путем передачи им жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений (в отдельных случаях — с особенностями, предусмотренными статьями 201.11 и 201.15-1 закона о банкротстве). Особо стоит обратить внимание на пункт 4 статьи 218 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которым член жилищно-строительного кооператива, полностью внесший паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этому лицу кооперативом, приобретает право собственности на указанное имущество.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ВС рассмотрит спор о правах членов обанкротившегося ЖСК на построенное жилье

21 сентября

1581

Обжалуемые судебные акты были вынесены до недавнего Определения ВС РФ № от 26.06.2023 № 307-ЭС22-27054 по делу № А56-51728/2020, в котором была исследована схожая проблематика по распределению денежных средств. В том споре судебная коллегия разъяснила, что на денежные средства от продажи единственного жилья, являющегося предметом залога, претендуют только залоговый кредитор и сам должник после полного погашения требования кредитора, включая неустойку и мораторные проценты. При ином же распределении не учитывается правовая залога единственного жилья. По итогам рассмотрения переданного спора полагаю, что Верховный суд еще раз обратит внимание, что для правильного распределения денежных средств, вырученных от продажи залога, имеет значение, являлось ли заложенное помещение единственным жильем или нет.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ВС пояснит порядок распределения средств от продажи единственного заложенного жилья

11 сентября

2052

Первый — Верховный суд РФ рекомендует нижестоящим судам обратить внимание на необходимость применения единообразного расчета периода, за который взыскиваются проценты за пользование чужими денежными средствами, то есть, как и в случае с ООО «ГСПП», в отношении ИП Динара Гатиятуллина произвести расчет не только за конкретный период просрочки исполнения обязательства, но и за период со 2.10.2022 по день фактической оплаты долга. Второй — в случае если ИП Гатиятуллин в рамках данного дела заявлял и активно доказывал, что действие моратория на банкротство не распространяется на ООО «Никлипс», так как данное общество в реальности не пострадало от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, то Верховный суд РФ обратит внимание нижестоящих судов на необходимость установления дополнительных обстоятельств и фактов в рамках данного вопроса. Ведь для взыскания неустойки начисленной за период действия моратория, прежде всего, необходимо доказать, что должник не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, и недобросовестно ссылается на мораторий, чтобы уклониться от исполнения обязательств перед кредиторами. В любом случае, оба варианта будут отвечать общей тенденции правоприменителя в рамках вопроса о начислении финансовых санкций в период действия моратория.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ВС рассмотрит спор о взыскании неустойки в мораторный и послемораторный периоды

5 сентября

1358

Отправляя спор по оспариванию цепочки сделок на новое рассмотрение, судебная коллегия указала, что признание зачета недействительным будет являться новым обстоятельством не для всей цепочки сделок, а только для сделки по продаже АО «Роста» в пользу ООО «Милтон» доли в уставном капитале ООО «Роста Плюс». По спору о взыскании убытков ВС РФ указал фактически на необходимость ограничить круг ответчиков, в отношении которых может быть рассмотрен вопрос о взыскании убытков в пользу должника, и что пересмотр не влечет переквалификацию действий остальных ответчиков (АО «Эркафарм», ООО «Эркафарм Северо-Запад» и Сбербанк), признанных ранее добросовестными. По сути, ВС РФ указал на возможность пересмотра по новым обстоятельствам части спора при полной процессуальной отмене самих судебных актов. Таким образом, Верховный суд установил границы пересмотра актов при новом рассмотрении, что, безусловно, повлияет на вектор движения судебной практики в данном направлении.

Бородкина Светлана

советник практики корпоративных конфликтов и банкротств

ВС пояснил порядок обжалования судебных актов в банкротстве по новым обстоятельствам

24 августа

1548

Цифровые финансовые активы как разновидность цифрового права являются довольно новым объектом гражданских прав. В делах о банкротстве цифровая валюта признается активом должника, но пополнить им конкурсную массу представляется довольно сложно, поскольку затруднительно доказать принадлежность кошелька и токенов конкретному лицу. Принадлежность криптовалюты определяется только обладанием ключом доступа, который и позволяет проводить транзакции. Поэтому если должник сам не сообщит информацию о цифровой валюте и не предоставит данные для доступа к ней, то получить данный актив в конкурсную массу будет практически невозможно.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ТОП-5 кейсов недели

30 июня

1515

Безусловно, это отвечает цели конкурсного производства – удовлетворению требований кредиторов должника с максимальным экономическим эффектом. В отличие от полученной на торгах выручки, законодательство о банкротстве не содержит прямого механизма и не отвечает на вопрос, в какой части удовлетворяются требования кредитора при оставлении последним предмета ипотеки за собой. В комментируемом Определении Верховного суда восполнен данный пробел за счет специальных положений закона об ипотеке, а также повторно обращено внимание на необходимость правильного применения закона во времени. С учетом фактических обстоятельств спора, высшая инстанция констатировала необходимость применения положений пункта 5 статьи 61 закона об ипотеке, согласно которым при оставлении кредитором предмета ипотеки за собой – обязательство прекращается полностью. Позиция Верховного Суда справедлива по отношению к должникам (ипотечным заемщикам). Тем не менее, вряд ли можно говорить, что подобный подход будет распространен на иные виды имущества, переданного в залог.

Бородкина Светлана

советник практики корпоративных конфликтов и банкротств

ВС распространил на банкротства правила о прекращении обеспеченных ипотекой обязательств

28 июня

1935

Президиум Верховного суда еще 30 апреля 2020 года в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) №2, дал разъяснение, что одним из последствий введения моратория является прекращение начисления неустоек (штрафов и пеней) и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником своих обязательств. На протяжении трех лет в судебной практике, в ряде некоторых отраслей, устойчиво сформировалась позиция о том, что неустойка в период моратория не начисляется не только за неисполнение денежных требований, но и за неисполнение неденежных требований – самым ярким примером является банкротство застройщиков, и ситуация, в которой застройщику-банкроту не начисляются штрафные санкции за несвоевременную передачу жилых помещений участникам долевого строительства, если этот период подпадает под период действия моратория. Таким образом, выводы Верховного суда являются логичными и отвечают общей тенденции правоприменителя.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ВС применил мораторий к неустойке по неденежным обязательствам

26 июня

1601

Физическим лицам отдан приоритет в защите прав, в связи с чем юридические лица, в сравнении с гражданами, не могут рассчитывать на равную юридическую защиту своих прав при разрешении спорных вопросов с застройщиками-банкротами. Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-ФЗ, помимо установления и введения в действие дополнительного механизма реализации прав участников строительства МКД при содействии специально создаваемых фондов, из закрепленного в законе о банкротстве понятия «участник строительства», который вправе получать удовлетворение своих требований в натуральной форме, исключены юридические лица. Для безотлагательной и эффективной реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты жилищных прав граждан – участников строительства, законом № 151-ФЗ придана обратная сила вновь введенному дополнительному правовому механизму защиты прав участников строительства. Определением Верховного суда РФ от 23.09.2022 № 305-ЭС19-12342 (3) подтверждена возможность ретроспективного применения положений Федерального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ. Именно данный правовой подход преобладает в настоящее время при разрешении вопросов о праве юридических лиц – участников строительства на удовлетворение требований к застройщику-банкроту. Удовлетворение происходит в денежной форме.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ВС оценит законность требований банка передать ему квартиры в достроенном фондом МКД

13 июня

944

Нижестоящие суды по-разному оценили деятельность предприятия по выработке электроэнергии, что имело значение для настоящего спора. Полагаю, исходя из фактических обстоятельств спора прослеживается несистемный подход к порядку определения арендной платы, в первую очередь, со стороны администрации. С момента заключения первого договора аренды в 2013 году и до его истечения в 2019 году у администрации не было сущностных претензий к расчету арендной ставки. Такая практика (возможное будущее увеличение арендной ставки) в случае оставления судебных актов судов апелляционной и кассационной инстанций будет свидетельствовать о необходимости дополнительной оценки потенциальными участниками банкротных торгов своих финансовых затрат на аренду земельных участков в аналогичных случаях.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ВС рассмотрит спор о сохранении за покупателем комплекса на торгах льготной арендной платы

18 мая

1124

В данном определении Верховный суд опять обратил внимание, что в случае сальдирования должен отсутствовать такой квалифицирующий признак как получение заказчиком какого-либо предпочтения. Такой квалифицирующий признак в данном споре как раз отсутствовал, поскольку сам подрядчик просрочкой выполнения работ уменьшил причитающуюся ему итоговую сумму по договору. При таких обстоятельствах уменьшение со стороны заказчика суммы причитающейся подрядчику оплаты является правомерным и представляет собой упрощенный механизм компенсации потерь кредитора, но никак не предпочтительным удовлетворением. Указанный подход ВС не нов, а лишь в очередной раз отражает и закрепляет ранее высказанную позицию по аналогичным спорам.

Бородкина Светлана

советник практики корпоративных конфликтов и банкротств

ВС: спор о размере встречных предоставлений нужно рассматривать вне рамок банкротства

11 мая

1527

В обоих случаях речь идет о жалобах по вопросам, связанным с исполнением алиментных обязательств (28 февраля 2023 года СКЭС уже отменила судебные акты по настоящему спору, в рамках которых были признаны недействительными сделками платежи на сумму 205 тыс. евро). Исходя из мотивировки Определения заместителя председателя ВС РФ Ирины Подносовой (которая также следует логике первого спора о недействительности сделок на 205 тыс. евро), ключевой вопрос – определение грани баланса интересов членов семьи (в том числе детей) и интересов кредиторов для недопущения ситуаций, когда при наличии у супруга неисполненных обязательств все ликвидные активы (денежные средства) отчуждаются в счет исполнения алиментных обязательств. Так, в Определении от 28.02.2023 №305-ЭС22-10847 Судебная коллегия указала, что при анализе алиментных обязательств через призму банкротства их соразмерность должна определяться в привязке к размеру среднего дохода или установлению твердой суммы, а разумность размера средств требует соотнесения с необходимыми для содержания ребенка денежными средствами.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ВС оценит законность перечислений должником экс-супруге 127 тыс. евро в качестве алиментов

3 мая

2063

Такое возможно, если высшая инстанция выяснит, что заявляемые ММЭЗ-КТ обстоятельства были известны ранее или могли быть известны и использованы в качестве доказательств по делу. Кроме того, такие обстоятельства должны быть существенными. Это, конечно, оценочная категория, и в каждом отдельном случае необходимо устанавливать признак существенности, с учетом всех обстоятельств и доказательств по делу. Каким бы ни было итоговое решение Верховного суда по этому делу, оно в любом случае повлияет на практику в части установления существенных обстоятельств, имеющих значение для дела, и признаков их известности или неизвестности стороне в целях применения части 2 статьи 311 АПК РФ.

Кириллова Яна

адвокат, к.ю.н., старший юрист практики разрешения споров

ВС рассмотрит спор о взыскании с завода субсидий за невыполнение условий контрактов

26 апреля

1113

В этом году мы улучшили позиции в рейтинге по всем заявленным направлениям. Рады, что эксперты высоко оценили наш проектный опыт, обеспечивший нам присутствие в 1 Ваnd федерального и регионального уровней. Благодаря масштабным проектам практика банкротств в этом году представлена в нескольких категориях, заняв лидерские позиции в региональном рейтинге. ИД «КоммерсантЪ» и принимающих участие в анализе проектов экспертов рынка благодарим за тщательную оценку проектного опыта и достижений компаний и руководителей проектов.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ССП-Консалт среди лидеров рынка юридических услуг по версии «КоммерсантЪ»

7 апреля

1385

Арбитражным судам при рассмотрении вопроса о процессуальном правопреемстве следует, в том числе, проверять, не истек ли срок на предъявление исполнительного листа к исполнению. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу. При исчислении срока предъявления исполнительного документа к исполнению (в случае, если представленный исполнительный лист ранее уже предъявлялся к исполнению, но впоследствии исполнительное производство по нему было окончено по заявлению взыскателя) из общего срока следует вычитать периоды, в течение которых осуществлялось исполнительное производство по данному исполнительному документу, начиная с его возбуждения и заканчивая его окончанием. Если указанный срок был пропущен, то суд может произвести замену взыскателя только в случае восстановления упомянутого срока на основании соответствующего ходатайства.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ВС пояснил нюансы исчисления срока на предъявление исполнительного листа к исполнению

6 апреля

4098

Это прямо предусмотрено в законодательстве о банкротстве, на что в 2017 году также обратил внимание Верховный суд в Определении № 308-ЭС17-14831 от 21.12.2017 по делу № А63-5751/2014. Особенность комментируемого спора заключается в отсутствии наследников. Поскольку правопреемства в наследственных отношениях не произошло, нижестоящие суды указали на невозможность исполнения реституционного требования за счет наследственной массы и прекратили производство в соответствующей части. Верховный Суд исправил допущенную ошибку и напомнил о статье 1151 ГК РФ, посвященной выморочному имуществу и возможности перехода наследственной массы в пользу государства.

Привалов Сергей

партнер, руководитель практики банкротств и корпоративных конфликтов

ВС защитил кредиторов в ситуации отсутствия у стороны оспариваемой сделки наследников

31 марта

2192

В существующих реалиях мораторий для большинства российских компаний, особенно для тех, деятельность которых была завязана на иностранных поставщиков, является положительным явлением и даст передышку такому бизнесу.

Бородкина Светлана

советник практики корпоративных конфликтов и банкротств

Мораторий на банкротство 2022: продлят или нет?

Правоприменение , 21 июля 2022

Варданян Диана

11288

Для компаний, намеренных развивать свой бизнес за счет поиска альтернативных решений ранее существовавшим хозяйственным связям, мораторий на банкротство в текущей ситуации дает новое поле для скачка в развитии и модернизации бизнеса.

Бородкина Светлана

советник практики корпоративных конфликтов и банкротств

Мораторий на банкротство 2022 – механизмы сдержек и противовесов

Правоприменение , 16 июня 2022

Варданян Диана

2493