Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы обратился в суд с иском к ООО ПСК «Стройсфера» о взыскании неустойки в размере 477,7 тыс. рублей за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда. Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили иск, взыскав неустойку за период с 11 марта 2022 года по 1 августа 2022 года в размере 443,8 тыс. рублей. Арбитражный суд Московского округа отменил решения нижестоящих судов, указав, что они не применили мораторий на начисление неустоек, введенный постановлением правительства РФ от 28.03.2022 № 497 в связи с пандемией COVID-19. Арбитражный суд Московского округа постановил взыскать неустойку только за период с 11 марта по 31 марта 2022 года в размере 35,4 тыс. рублей.
Фабула
В сентябре 2021 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы и ООО ПСК «Стройсфера» заключили договор на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.
ООО ПСК «Стройсфера» нарушило сроки выполнения работ, в связи с чем фонд обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании неустойки в размере 477,7 тыс. рублей.
Арбитражный суд Москвы, с которым позднее согласилась апелляция, взыскал с ООО ПСК «Стройсфера» в пользу фонда неустойку за период с 11 марта 2022 года по 1 августа 2022 года в размере 443,8 тыс. рублей (дело А40-280874/2023).
ООО ПСК «Стройсфера» пожаловалось в Арбитражный суд Московского округа, рассказал ТГ-канал Судебная практика АС Московского округа.
По мнению заявителя, суды не применили мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».
Что решили нижестоящие суды
Суд первой инстанции и поддержавший его суд апелляционной инстанции установили, что просрочка имела место, и пришли к выводу о правомерности заявленных требований, указав, что фонд неверно определил период начисления неустойки до подписания акта, а не даты фактического выполнения работ.
Суды не нашли оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса РФ. Суды также не согласились с доводами ООО ПСК «Стройсфера» о том, что неустойка не подлежала начислению в полном объеме, поскольку имело место встречное неисполнение фондом своих обязательств.
Что решил окружной суд
Арбитражный суд Московского округа не согласился с выводами судов нижестоящих инстанций о взыскании неустойки за период 01.04.2022 по 01.08.2024 года.
Взыскивая неустойку, суды не применили мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».
Постановлением № 497 с 1 апреля 2022 года на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.
Мораторием предусмотрен запрет на начисление неустоек, иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей в период с 1 апреля 2022 года по 1 октября 2022 года включительно.
Суд отметил, что приведенные в отзыве на кассационную жалобу доводы фонда о несогласии с исключением периода с 1 апреля 2022 года по 15 августа 2022 года в начислении неустойки за нарушение сроков выполнения работ по элементу (системе) здания, в связи с действием моратория подлежат отклонению, так как вопреки позиции фонда о том, что к ООО ПСК «Стройсфера» не подлежат применению положения моратория, содержащиеся в нем правила распространяют свое действие на всех участников гражданско-правовых отношений независимо от того, обладают они признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.
Доводы фонда о том, что мораторий не подлежит применению к неденежным обязательствам, не соответствуют правовой позиции СКЭС Верховного суда РФ, изложенной в определении от 14 июня 2023 года № 305-ЭС23-1845.
Суды первой и апелляционной инстанции должны были учесть нормы о применении моратория в указанном споре и взыскать неустойку в период с 11 марта 2022 года по 31 марта 2022 года с ООО ПСК «Стройсфера» в пользу фонда.
Итог
Арбитражный суд Московского округа отменил акты нижестоящих судов и взыскал с ООО ПСК «Стройсфера» в пользу фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы 35,4 тыс. рублей неустойки, применив правило о моратории на банкротство.
