Везде
Главное
Каталог компаний
Новости компаний
Персоны
Кейсы
Рейтинги
Публикации
Новости
Статьи
Эксперт PRO
Интервью
Крупные банкротства
Сюжеты
Мероприятия
Обучения
Онлайн-обучения
Книги
Игроки рынка
Компании
Персоны
Кейсы
Услуги
Услуги
Активы
Активы
14
лет в банкротстве
Москва

Дмитрий Якушев

Советник, адвокат практики Банкротство
Андрей Городисский и Партнеры
Индекс
медийности
54
О персоне

Дополнительная экспертиза Дмитрия - Разрешение споров / Арбитраж.


Дмитрий специализируется на комплексном юридическом сопровождении процедур банкротства компаний и граждан, а также на разрешении точечных, неординарных споров, возникающих между участниками процедур несостоятельности, и связанных с установлением требований кредиторов, оспариванием результатов собраний кредиторов, отстранением арбитражных управляющих, взысканием убытков в банкротстве.


В фокусе особого профессионального внимания Дмитрия находятся институты субсидиарной ответственности, оспаривания сделок в процедуре банкротства, внеконкурсного (внебанкротного) оспаривания сделок. Дмитрий успешно завершил ряд крупных проектов по защите интересов доверителей в этих категориях споров.


Дмитрий также имеет опыт успешного оспаривания сделок в банкротстве с позиции истцов, представляя интересы кредиторов, арбитражных управляющих, в том числе Агентства по страхованию вкладов.


В банкротстве специальных субъектов, таких как кредитные организации и застройщики, Дмитрий имеет обширный опыт представительства в судах различных групп кредиторов: вкладчиков, дольщиков, контрагентов должников и арбитражных управляющих.


Дмитрий также консультирует предпринимателей, руководителей компаний по вопросам личного банкротства и представляет их интересы в судах. Отмечен в Индивидуальном рейтинге юристов «Коммерсант» в категории Rising Stars.


Помимо банкротных проектов, Дмитрий представляет интересы компаний в широком спектре коммерческих споров. В частности, Дмитрий обладает многолетним успешным опытом защиты интересов участников строительных споров, связанных с расторжением договоров строительного подряда, установлением объема выполненных работ, взысканием гарантийного резерва, неотработанного аванса, взыскания убытков по замещающим сделкам.


Профессиональный опыт Дмитрия также включает споры в сфере оборота ценных бумаг, корпоративные споры, защиту деловой репутации, защиту компаний и менеджмента в делах о привлечении к административной ответственности.


Дмитрий является членом Адвокатской палаты Москвы.

Образование
  • Московская академия экономики и права, 2011;
  • Гуманитарная академия им. Александра Гейштора (Польша), магистратура, 2013;
  • Юридический институт «М-Логос», повышение квалификации по программе «Банкротство юридических лиц и граждан: анализ актуальных новелл законодательства и практики применения», 2019.
Специализации
Проведение процедур банкротства
Субсидиарная ответственность
Корпоративные конфликты
Профессиональный опыт
2018 — н.в.
Адвокатское бюро «Андрей Городисский и Партнеры»
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Рейтинги и номинации

Рейтинг «Лидеры PROбанкротство. Персональный рейтинг юристов 2024» - это детальное исследование рынка банкротства с целью выявить наиболее надежных и опытных консультантов по сопровождению проектов в рамках процедуры банкротства.

Логотипы рейтинга доступны для скачивания здесь.

Правовой рейтинг '24
Банкротство
2 группа

Рейтинг «Право-300» - это авторитетное и масштабное исследование российского юридического рынка, созданное для повышения его прозрачности.

Федеральный рейтинг '24
Споры high market
Юристы, сопровождавшие проекты
Публикации персоны
Гайд
Профессионалам
Использование доказательств, полученных в рамках уголовного дела, в банкротстве
Гайды
29 ноября 2022
Дмитрий Якушев
3987
Статья
Отказ арбитражного управляющего от заявленных им требований в банкротстве или вне дела о банкротстве на сегодняшний день является достаточно редким явлением. Тем не менее периодически такие случаи встречаются в судебной практике.
Ведение процедур
Дмитрий Якушев
4686
Комментарии персоны
Довольно интересен вывод суда о том, что предполагаемое взыскание задолженности должно было происходить в период, когда в судебной практике не был развит механизм субординации требований. Стоит согласиться с судом, что при судебной практике, которая развивалась в тот момент, внутригрупповые правоотношения воспринимались судами крайне критически. Даже если бы директор дал указание взыскать задолженность, это вряд ли привело бы к положительному результату, а значит, достоверно установить причинно-следственную связь между бездействием и убытками очень сложно, если вообще возможно. Будет крайне интересен взгляд вышестоящих инстанций по этому кейсу.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Апелляция освободила экс-главу «Роспечати» от выплаты 439,5 млн рублей убытков
14 мая, 13:00
75
Суды нижестоящих инстанций не учли, что у ответчиков по таким спорам гораздо больше возможностей опровергнуть наличие признаков недобросовестности, поскольку именно они обладают всей полнотой информации. Кроме того, ответчики не оспорили доводы Фонда о неисполнении обязательств ввиду недобросовестных действий ответчиков. Суды нижестоящих инстанций, в свою очередь, не проверили совершение сомнительных сделок, на которые сослался Фонд, а также проигнорировали бездействие ответчиков в вопросе расчетов по уже имеющимся обязательствам. Принимая решение по данному делу, Экономколлегия снова напомнила нижестоящим судам о необходимости верно делить бремя доказывания по вопросу определения добросовестности директора.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС разъяснил основания для субсидиарки по обязательствам недействующего юрлица
6 мая
1704
Показать 74 материала
Комментарии персоны
Довольно интересен вывод суда о том, что предполагаемое взыскание задолженности должно было происходить в период, когда в судебной практике не был развит механизм субординации требований. Стоит согласиться с судом, что при судебной практике, которая развивалась в тот момент, внутригрупповые правоотношения воспринимались судами крайне критически. Даже если бы директор дал указание взыскать задолженность, это вряд ли привело бы к положительному результату, а значит, достоверно установить причинно-следственную связь между бездействием и убытками очень сложно, если вообще возможно. Будет крайне интересен взгляд вышестоящих инстанций по этому кейсу.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Апелляция освободила экс-главу «Роспечати» от выплаты 439,5 млн рублей убытков
14 мая, 13:00
75
Суды нижестоящих инстанций не учли, что у ответчиков по таким спорам гораздо больше возможностей опровергнуть наличие признаков недобросовестности, поскольку именно они обладают всей полнотой информации. Кроме того, ответчики не оспорили доводы Фонда о неисполнении обязательств ввиду недобросовестных действий ответчиков. Суды нижестоящих инстанций, в свою очередь, не проверили совершение сомнительных сделок, на которые сослался Фонд, а также проигнорировали бездействие ответчиков в вопросе расчетов по уже имеющимся обязательствам. Принимая решение по данному делу, Экономколлегия снова напомнила нижестоящим судам о необходимости верно делить бремя доказывания по вопросу определения добросовестности директора.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС разъяснил основания для субсидиарки по обязательствам недействующего юрлица
6 мая
1704
Однако этот кейс наглядно показывает: не нужно обладать специальными знаниями, чтобы увидеть в экспертном заключении очевидные логические изъяны, позволяющие поставить выводы под сомнение. Верховный Суд РФ справедливо отметил, что качественная судебная работа заключается не в том, чтобы полностью полагаться на экспертное мнение, а исследовать проблему со всех сторон, особенно когда ошибки экспертов можно выявить простым сопоставлением фактов.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС призвал суды оценивать достоверность баланса ООО при споре о стоимости доли
30 апреля
804
ВС РФ не раз отмечал, что основная задача потребительского банкротства – это социальная реабилитация. В связи с этим к гражданину-должнику применяется повышенный стандарт добросовестного поведения, которое включает в себя, в том числе, открытое взаимодействие с судом и финансовым управляющим. Поэтому в данном случае оснований для освобождения должника от его обязательств нет. Действия судов должны быть направлены на исключение возможности для недобросовестных лиц с помощью фиктивного банкротства не исполнять свои обязательства. Оценить влияние данного кейса на практику можно будет после того, как будет принято окончательное решение, при этом нельзя сказать, что позиция, которую заняла кассация, является новой.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Кассация: недобросовестность должника учитывается на любой стадии банкротства
28 апреля
590
В данном случае у потенциального должника в марте случилось целых два дефолта, т.е. рассчитаться по облигациям он не смог уже дважды. Перспектива того, что суд признает заявление обоснованным и запустит процедуру банкротства довольно высока, однако признают ли общество банкротом, в полной мере можно оценить только проанализировав причину дефолтов, а также иные обстоятельства дела. Кроме того, поскольку заявление только подано, также есть вероятность того, что эмитент и кредиторы пойдут все же по пути реструктуризации, в таком случае заявление будет отозвано. Если финансовые затруднения окажутся не столь критичными, то это будет наиболее приемлемым вариантом для всех сторон.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Банк «Ростфинанс» банкротит «Русскую контейнерную компанию»
22 апреля
2021
В данном деле суды нижестоящих инстанций не учли те подходы, которые сегодня формирует ВС РФ. Кроме того, они проигнорировали не только бездействие ответчиков в вопросе исключения их организации из ЕГРЮЛ, но и неправильно распределили бремя доказывания. Поскольку в таких спорах ответчики обладают всем объемом информации о деятельности общества, то свою добросовестность они доказывать должны сами. Суды нижестоящих инстанции также не учли, что Г.Б. Зинин является физическим лицом, т.е. слабой стороной в правоотношениях, а потому стандарт доказывания, установленный для профессиональных участников, к нему не применим. Думаю, что ВС РФ направит дело на новое рассмотрение и укажет на необходимость проверить признаки «брошенного бизнеса». Будущий судебный акт может стать еще одним важным этапом развития практики привлечения к ответственности руководителей ликвидированных компаний.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС разъяснит презумпцию вины контролирующих лиц исключенной из ЕГРЮЛ фирмы
15 апреля
707
Суд кассационной инстанции напоминает о необходимости всестороннего исследования обстоятельств совершения сделки и, самое главное, установления наличия (отсутствия) финансовой состоятельности для приобретения актива. Эта часть нижестоящими судами оставлена без внимания, что не соотносится со сложившейся судебной практикой. В данном случае ответчик доказал источник происхождения денежных средств. Если условия договора предполагали наличный расчет, то при доказанности финансовой возможности совершить сделку расписка является надлежащим доказательством такого расчета, особенно учитывая, что суду на обозрение представлен ее оригинал.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Кассация: бремя доказывания недобросовестности покупателя лежит на оспаривающем сделку
11 апреля
663
Ожидаю, что выводы ВС РФ по этому делу закрепят практику отнесения на ответчиков основного бремени доказывания в делах о привлечении к субсидиарной ответственности внебанкротства. Учитывая отсутствие в таких делах фигуры арбитражного управляющего, имеющего возможности по сбору доказательственной базы, у кредитора почти никогда нет на руках исчерпывающих доказательств совершения порочных сделок и иных проявлений недобросовестности контролирующих лиц. В связи с этим тезис, что у ответчиков по таким спорам гораздо больше возможностей опровергнуть наличие признаков недобросовестности в своем поведении, посколькуименно они обладают всей полнотой информации, является логичным и справедливым. На мой взгляд, истец предоставил достаточный объем доказательств, позволяющий усомниться в добросовестности руководителей общества. Возложение на кредитора повышенных требований к доказыванию в ситуации, когда ему затруднительно добыть те или иные доказательства, является излишним. Думаю, что на это обратит внимание ВС РФ в будущем судебном акте. 
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ТОП-5 кейсов недели
4 апреля
773
Однако предоставление в залог недвижимости в обеспечение исполнения обязательства по возврату такого вклада не является типичным условием, поэтому вполне оправданно, что обычные вкладчики как слабая сторона в правоотношениях с банком должны получать удовлетворение приоритетно перед профессиональными участниками рынка или аффилированными лицами. В связи с этим законом предусмотрена специальная норма, которая учитывает особенности банковской деятельности и особый состав очередей. Как правило, в процедурах банкротства обычных организаций сложностей с залоговыми кредиторами не возникает, так как их наличие является стандартной ситуацией. При банкротстве кредитных организаций наличие залоговых кредиторов – это скорее исключение, нежели правило, поэтому особое регулирование таких отношений не может противоречить Основному закону.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Конституционный Суд: залоговые кредиторы банков уступают приоритет рядовым вкладчикам
4 апреля
560
Судья ВС РФ в весьма содержательном отказном определении дополнительно обозначила, что органы прокуратуры обратились с виндикационным иском об истребовании акций завода, к которому не может применяться ст. 208 ГК РФ (требования, на которые не распространяется исковая давность). Следует отметить, что в деле ИЗТС вышестоящие суды признали приватизацию предприятия законной, однако дополнительно обозначили применение общего срока исковой давности к подобным требованиям. Если учесть, что дело завершилось определением ВС РФ, можно прогнозировать влияние данной позиции на все деприватизационные дела, рассматриваемые сейчас судах.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Апелляция отклонила требование Генпрокуратуры о национализации Ивановского станкозавода
1 апреля
566
В случае, если сделки не стали причиной объективного банкротства, то контролирующие лица обязаны компенсировать убытки. В обратной ситуации топ-менеджеры подлежат привлечению к субсидиарной ответственности. Судя по всему, суд первой инстанции считает, что сделки по выдаче кредитов довели банк до банкротства, поэтому у него не было оснований для переквалификации. Кроме того, председателям правления достаточно сложно ее добиться. Часто суды делают это в отношении нижестоящих топ-менеджеров, которые посодействовали вредоносным сделкам, но не являются ответственными за окончательные решения и, как следствие этого, ухудшили финансовое состояние банка в целом. Поэтому я считаю, что вышестоящие суды с большой вероятностью поддержат решение, если в нем не было существенных недоработок по существу.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Суд привлек экс-топов Промрегионбанка к субсидиарной ответственности за вывод активов
31 марта
720
Данное дело связано с привлечением к субсидиарной ответственности топ-менеджеров банка за выдачу необеспеченных кредитов техническим компаниям, в отношении которых отсутствовали однозначные сведения о полноценном осуществлении хозяйственной деятельности. Ответчики, руководители банка, ссылались на профессиональные позиции (заключения) профильных подразделений банка по каждой поступавшей заявке на кредит и строгую регламентацию порядка предоставления кредитных продуктов, тем самым подчеркивая свое разумное и добросовестное поведение. Заявление о привлечении к ответственности менеджеров банка уже было рассмотрено Арбитражным судом города Москвы, однако кассация в прошлом году возвратила дело на новое рассмотрение в связи с необходимостью проверки судом первой инстанции наличия причинно-следственной связи между действиями ответчиков и доведением банка до банкротства.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Бывшие топ-менеджеры обанкротившегося банка «Рублев» ответят за убытки на 541,5 млн руб.
19 марта
560
Несмотря на то что суды первой и апелляционной инстанций приняли разные решения, ни один из них не проверил весь контекст сделки. Не приняв во внимание пояснения сторон относительно сложности предоставления доказательств передачи векселя, не исследовав, какие сделки ответчика стали основанием для выдачи векселя, а также другие обстоятельства такой передачи, суды нижестоящих инстанций не выяснили все необходимые факты для правильного разрешения дела. В таких категориях дел вопросы реальности и разумности сделки выходят на первый план.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Кассация: нужны доказательства реальности и разумной цели сделок с векселем
19 марта
551
В части непередачи документации полагаю, что оспорить решение суда первой инстанции, вероятнее всего, будет затруднительно, поскольку по общему правилу ответчики должны убедительно обосновать причину, по которой у них не было реальной возможности передать документы. С другой стороны, если часть документов конкурсному управляющему передавалась, то он должен обосновать, какие именно документы ему не были переданы и как именно они затрудняют формирование конкурсной массы. Не владея материалами дела, делать однозначные выводы сложно, но, как правило, основное бремя доказывания лежит на ответчике. Также суд установил, что сделки контролирующих лиц нанесли вред интересам должника. ЗАО «ВЕРТИКАЛЬ» входило в одну группу компаний с компанией «Русь-Ойл», а сделки между ними осуществлялись с целью получения налоговой выгоды. Фактически ЗАО «ВЕРТИКАЛЬ» выступало в качестве «центра убытков».
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Апелляция по делу Хотина: экс-владелец банка «Югра» оспаривает субсидиарку на 12,7 млрд
19 марта
600
Конкурсный управляющий неоднократно уточнял требования, в этих уточнениях указывал на разные эпизоды деятельности должника и разные сделки, в том числе по отчуждению транспортных средств. Судя по всему, в суде первой инстанции на очередном этапе уточнения требований возникло недопонимание, и суд воспринял очередные уточнения требований как письменные пояснения. Таким образом, ряд доводов управляющего остались за периметром судебного разбирательства, что, однако, имело важное значения для правильного разрешения спора. Поэтому суд кассационной инстанции справедливо направил спор на новое рассмотрения для выяснения действительной воли истца.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Кассация: суд должен рассмотреть уточнение требований о субсидиарной ответственности
6 марта
816
Обратный подход, который применил суд апелляционной инстанции, приводит к двум негативным последствиям: (1) возложение на сопоручителей большего размера ответственности, чем они приняли на себя при выдаче поручительства; (2) появление в РТК крупного аффилированного к должнику (внутригруппового) кредитора, что может негативно отразиться на интересах независимых кредиторов. Позволяя исполнившему сопоручителю предъявить другим сопоручителям требование в размере 4/5 доли, суды нижестоящих инстанций допустили возможность увеличения требования в той части, где оно совпало у первоначального кредитора (банка) и исполнившего сопоручителя. Таким образом, судебные акты противоречат как правилам ГК РФ, так и правилам Закона о банкротстве. Судебный акт считаю очень важным для практики, поскольку в нем содержатся выводы для правильной квалификации сложных, многосоставных правоотношений, вытекающих из поручительства.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС разъяснил нюансы расчета долга сопоручителя-банкрота
27 февраля
1878
Из судебного акта следует, что В.Л. Ольнев имел несколько объектов недвижимости, которые, по всей видимости, были проданы незадолго до банкротства для погашения ипотеки с целью распространить на это жилье исполнительский иммунитет. Завершение процедуры реализации имущества действительно было преждевременным, поскольку суды нижестоящих инстанций не исследовали, а должник и управляющий – не раскрыли обстоятельства получения денежных средств, перечисленных жене должника, от реализации жилого помещения и земельного участка, которые принадлежали В.Л. Ольневу на праве собственности, а также о расходовании денежных средств, оставшихся после погашения ипотеки. В таких обстоятельствах нельзя утверждать, что были осуществлены все действия, направленные на реализацию имущества и расчет с кредиторами.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Кассация: преднамеренное создание иммунитета единственного жилья недопустимо
24 февраля
1089
Самым интересным кейсом недели, с моей точки зрения, является дело об оспаривании сделок по зачету встречных требований в деле о банкротстве ООО «АРКС Гидрострой». Рассмотрев этот обособленный спор, Верховный Суд РФ принял важный судебный акт о соотношении специальных составов недействительности сделок – вредоносных (п. 2 ст. 61.2) и преференциальных (ст. 61.3). В этом деле любопытно то обстоятельство, что сделки, которые лежали в основе зачета встречных требований, по существу не оспаривались. В результате произведенного зачета произошло приоритетное удовлетворение требования кредитора, что никак не соотносится с основанием для оспаривания сделок по п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве – причинение вреда конкурсной массе.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ТОП-5 кейсов недели
14 февраля
1169
Освобождая Глахенгаузена Б.М от ответственности, суд апелляционной инстанции исходил из того, что Общество продолжало вести деятельность, имело достаточно активов и частично погашало долг перед ФНС. Однако суд кассационной инстанции верно отметил, что частичное погашение задолженности не означает, что Общество способно исполнять все свои обязательства, которые у него только увеличивались. Глахенгаузен Б.М. должен был предположить наличие у Общества признака неплатежеспособности/недостаточности имущества и обратиться с заявлением о банкротстве. Вопрос о том, когда Общество утратило реальную возможность отвечать по своим обязательствам, имеет первостепенное значение для правильного разрешения данного спора. При новом рассмотрении суд должен будет установить дату объективного банкротства и, как следствие, наличие или отсутствие оснований для привлечения Глахенгаузена Б.М. к субсидиарной ответственности.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Кассация: формальное увольнение директора не прекращает обязанности подать на банкротство
11 февраля
846
Из фактуры дела явно следует, что Попов В.В., как минимум до 2017 г., являлся КДЛ должника. Поскольку должник перестал сдавать отчетность после того, как Попов В.В. вышел из состава участников и с должности генерального директора, а доказательств передачи документов сменившим его директорам в деле, судя по всему, нет, то суд предположил, что документы могли остаться у Попова В.В. То обстоятельство, что должник вел деятельность после ухода Попова В.В. из общества, само по себе не освобождает его от ответственности, поскольку ключевые активы должника (в частности, дебиторская задолженность) могли сформироваться в период, когда он руководил обществом. Соответственно, в отсутствие этих документов формирование конкурсной массы в полной мере невозможно. Поэтому вопрос о том, какими документами предположительно располагает Попов В.В., насколько они отражают состояние активов общества, за счет которых возможно пополнение конкурсной массы, и по какой причине эти документы не переданы следующим директорам, нуждается в дополнительном исследовании со стороны судов.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Кассация: нельзя игнорировать довод о непередаче КДЛ документов по крупным активам
24 января
1194
Действительно, действия ответчика и г-на Шаповалова выглядят некорректно и неэтично по отношению к своему доверителю. Но оснований для признания сделки с ООО «ЮиП» недействительной, тем более по п. 2 ст. 179 ГК РФ (обман), я не усматриваю. Насколько я понимаю, юристы ООО «ЮиП» выполнили весь объем услуг, который был предусмотрен договором. Какого-либо обмана с точки зрения объемов и качества услуг, судя по всему, не было. Предполагаю, что истец был возмущен тем, что эта команда юристов зарабатывала и за счет истца, и за счет конкурсной массы, а также опасался, что юристы будут работать в своих интересах, а не в интересах доверителя. Соглашусь с тем, что юристы поступили непрофессионально, так как не поставили доверителя в известность о том, что конкурсный управляющий – часть их команды, и неосмотрительно, так как взаимосвязь конкурсного управляющего с кредитором через юридическую фирму выявляется элементарно.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС оценит довод о двойной оплате за одни и те же услуги в банкротстве
25 декабря
944
Как правильно отметил ВС РФ, зачастую суды (справедливости ради – небезосновательно) относятся к данному институту скептически и часто добиться пересмотра судебного акта бывает действительно непросто. В данном случае речь идет о сложном, многосоставном деле с уголовной и строительно-экспертной составляющей. Ключевой особенностью дела является обоснованность требований мажоритарного кредитора, которые вытекают из противоправных согласованных действий бывшего директора и кредитора. Суд справедливо отметил, что в обстоятельствах необоснованного завышения стоимости работ по договору, к которому Голованов не имел отношения, вывод о наличии его вины и связи с наступившим банкротством является как минимум преждевременным. Суды не должны были формально относиться к заявлению о пересмотре судебного акта, поскольку из фактуры дела следует, что причиной банкротства являются действия семьи Чувелевых, а не Голованова
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС разъяснил основания для пересмотра судебных актов о субсидиарной ответственности
13 декабря
2897
Полагаю, что спор вряд ли будет иметь существенное значение для развития судебной практики, так как Верховный Суд РФ намерен обсудить и исправить недочеты нижестоящих судов, сделанные в конкретном деле. На мой взгляд, нижестоящие суды действительно не уделили достаточного внимания обстоятельствам выдачи займа бухгалтером своему работодателю. Суды лишь ограничились ссылкой на то, что на расчетном счете должника имелись денежные средства в крупном объеме, а значит, объективной необходимости привлекать заем у общества не было. Это достаточно спорное и ни на чем не основанное суждение, которое влияет на выяснение мотивов сторон и квалификацию сделки. Кроме того, важным является и то, что бухгалтер вернула часть денежных средств должнику, которые он переплатил по договору, что не согласуется с концепцией вывода активов. Поэтому я думаю, что спор будет направлен на новое рассмотрение.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС рассмотрит спор о взыскании с главного бухгалтера банкрота 1,4 млн рублей
2 декабря
1496
Без выяснения этих деталей этот спор нельзя признать доработанным. Нижестоящие суды сфокусировались на первой части сделки, посчитав ее формой зачета встречных требований, поскольку должник погасил свои обязательства перед ООО "Автотрейд" за счет ООО "Красроуд", дав последнему указание перечислить предоплату за гидромолот не в свой адрес, а в ООО "Автотрейд". По всей видимости, суды исходили из того, что  и ООО "Автотрейд", и ООО "Красроуд" должны были быть на равных условиях включены в РТК по требованиям об оплате экскаватора и возврату неосновательного обогащения по расторгнутому ДКП гидромолота соответственно.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
АС ВСО: равноценное встречное исполнение исключает предпочтительность платежа
5 ноября
1085
Из фактуры дела (насколько позволяет судить о ней текст судебного акта) видно, что г-н Угланов, по всей видимости, придерживался довольно распространенной стратегии: получив денежные средства от контрагента, компания была фактически брошена, а вместо себя г-н Угланов назначил на должности номинальных директоров и участника. В таких ситуациях обычно расчет идет на то, что, пока дело дойдет до привлечении к субсидиарной ответственности, пройдет много времени, что позволит утверждать, что контроль над компанией был давно передан другим лицам, действия которых и стали причиной банкротства. В действительности же деятельность компании либо замораживается, либо ведется для вида в минимальном объеме. Такая стратегия ухода от ответственности распространена и, как мы видим по данному делу, успешно реализовалась в первой инстанции. Поэтому суд апелляционной инстанции справедливо отменил решение.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
АС МО: суды должны проверять довод о пропуске давности в спорах о субсидиарке
31 октября
1179
Наличие ареста имущества должника в рамках уголовного дела при одновременном рассмотрении дела о банкротстве действительно является проблемным вопросом и вызывает правовую неопределенность. Из комментируемого судебного акта Конституционного суда РФ можно сделать вывод о том, что КС РФ все-таки считает нормы УПК РФ более приоритетными по отношению к нормам закона о банкротстве. КС РФ, как мне кажется, не случайно уделил внимание отсылкам к разумному сроку сохранения ареста в рамках уголовного дела и ответственности (компенсации) за нарушение этого срока. Таким образом, КС РФ фактически указывает на то, что необходимо дождаться разрешения ситуации с арестом имущества в рамках уголовного дела, после чего проведение мероприятий в рамках процедуры банкротства в отношении этого имущества можно будет продолжить. В этой связи в арбитражной практике существует подход, при котором рассмотрение дела о банкротстве может быть приостановлено до снятия ареста с имущества в уголовном деле.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Конституционный суд: залоговые кредиторы банкрота не защищены от ареста имущества
21 октября
1589
огласованные действия нескольких бывших руководителей компании-должника и директора единственного акционера по последовательной смене исполнительного органа и невозможности установить местонахождение документов бухгалтерского учета препятствовали управляющему в получении таких документов для формирования конкурсной массы и проведения иных мероприятий, проводимых в рамках процедур банкротства. Важным для практики является довод о наличии презумпции вины руководителя при отсутствии или отказе в передаче управляющему первичной документации. Кассационная инстанция подтвердила отсутствие надлежащего опровержения привлекаемыми лицами презумпции о наличии причинно-следственной связи между несостоятельностью должника и действиями контролирующего лица.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Кассация: бухгалтера должника можно привлечь к субсидиарке за искажение отчетности
12 сентября
1250
Позиция суда округа сводится к указанию на игнорирование нижестоящими инстанциями части представленных в дело материалов, а именно первичной документации (договоры, акты сверки взаимных расчетов и транспортные накладные), представленной ответчиком. Примечательно, что в постановлении кассации отмечено на несущественный характер суммы зачтенного обязательства на фоне оборотов денежных средств между организациями. Также суд принял во внимание длительный характер отношений между должником и ответчиком, отсутствие факта аффилированности лиц, напомнив о неопровергнутой в деле презумпции добросовестности контрагента. Таким образом, суд кассационной инстанции указывает на определенные обстоятельства, которые необходимо учесть при рассмотрении подобный споров: продолжительность отношений между сторонами, их значимость для осуществления предпринимательской деятельности, аффилированность контрагента, недостоверность обязательств, выступающих предметом зачета.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Кассация: наличие первичных документов уже не позволяет говорить о мнимости зачета
29 августа
1076
Так, залоговым кредиторам предоставлено право требовать удовлетворения своих требований от Фонда развития территорий независимо от завершения производства по делу о банкротстве на момент вступления в силу будущего закона. Проект не исключает для залоговых кредиторов возможности искать защиты своих прав и вне рамок дела о банкротстве с пропорциональным результату удовлетворения требований в процедуре банкротства снижением компенсационной выплаты от Фонда. Также законопроект дополняет закон о банкротстве нормами о допустимости погашения требований кредиторов, относящихся ко второй и последующим очередям удовлетворения текущих платежей. Можно положительно оценить эти нововведения, поскольку данная позиция позволит сохранить баланс интересов между кредиторами при банкротстве застройщика и предоставить адекватные гарантии для залоговых кредиторов, фактически лишенных приоритетного удовлетворения требований, на что они могли рассчитывать в начале отношений с застройщиком. Поскольку действующее регулирование преимущественно направленно на защиту интересов дольщиков, законопроект может способствовать укреплению правового паритета между разными по статусу кредиторами.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Госдума приняла закон о защите кредиторов при передаче недостроенного дома инвестору
25 июля
3305
С решением окружного суда следует согласиться. Размер неустойки действительно превышает все разумные пределы, поскольку почти в два раза выше суммы основного долга и процентов по кредиту вместе взятых. Нижестоящие суды обошли стороной этот вопрос и не отразили в судебных актах. Вероятнее всего это связано с тем, что стороны не являлись в судебные заседания и не обращали внимание судов на это обстоятельство. Однако окружной суд справедливо напомнил о том, что ст. 333 ГК РФ должна применяться, в том числе, и по инициативе суда, когда злоупотребление механизмом неустойки является очевидным, как в этом деле.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Кассация: суды не должны включать в реестр несоразмерную последствиям нарушения неустойку
20 июня
3794
Я полагаю, что дело будет направлено на новое рассмотрение. По существу я поддерживаю правовую позицию суда кассационной инстанции, однако судами всех уровней, насколько я могу судить из текста судебных актов, не исследовался вопрос о том, на каком основании банк отнес должника к высокой степени риска совершения подозрительных операций и насколько правомерно это было сделано. Без исследования этого вопроса, как мне представляется, судить о правомерности или неправомерности отказа банка от списания денежных средств со счета преждевременно. Вопрос является важным для практики, потому что судебный приказ, в силу простоты его получения, является часто используемым способом выведения денежных средств, так как суды редко глубоко анализируют такие кейсы. Поэтому разъяснения ВС РФ будут полезны.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС оценит законность включения банком в 4-ую группу очередности постановления пристава
14 июня
1865
Госпошлины по обособленным спорам -– давно обсуждаемое и назревшее решение. Предположу, что судебная система исходила прежде всего из собственных интересов, предлагая платить госпошлину в качестве фильтра для борьбы с «веерной» подачей заявлений с низким качеством подготовки и обоснованности. В целом подход правильный и его следует поддержать, однако на данном этапе я вижу проблему с тем, что в делах о банкротстве процессуальная активность и финансовые возможности кредиторов разные, сделки, к примеру, оспариваются в интересах всех кредиторов, но расходы по госпошлине должен будет нести самый активный/платежеспособный кредитор. Как это будет урегулировано на практике, для меня пока не очень понятно.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС сообщил о необходимости платить госпошлину по обособленным спорам в банкротстве
30 мая
10920
Я предполагаю, что банк прежде всего стремился к тому, чтобы определение о прекращении первой процедуры банкротства было отменено. Если бы требование банка в этой процедуре было бы признано судом обоснованным и включено в реестр требований кредиторов, то третьему лицу (ООО «Скважины Сургута») необходимо было бы погасить, в том числе, и требование банка для прекращения процедуры банкротства. Однако из-за цепочки отмен и пересмотра судебных актов по рассмотрению требований банка он оказался в ситуации, когда требования кредиторов в первой процедуре были погашены, а банк, обозначив свое требование еще в первой процедуре, теперь вынужден заново участвовать во второй процедуре банкротства, что явно не в интересах банка. С этой точки зрения, экономический интерес банка пострадал, так как упущена возможность погашения требований за счет третьего лица, однако ВС РФ очевидно не мог допустить, чтобы в отношении должника были возбуждены две процедуры банкротства. Думаю, что данное определение полезно для судебной практики с точки зрения вопроса о допустимости возобновления процедуры банкротства при наличии новых обстоятельств и уже возбужденной повторно процедуре банкротства.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС отклонил требования АСВ из-за возбуждения в отношении должника нового банкротства
23 мая
1641
Данный спор является важным с точки зрения определения критериев равноценности сделок. На примере этого кейса видно, что в подобных спорах участники и суды фокусируются на цене сделки, рыночности ее условий в денежном выражении. Вместе с тем сама по себе цена сделки, отклоняющаяся от рынка, не является единственным критерием ее порочности, поскольку необходимо исследовать причины такого отклонения, которые могут быть обоснованными и объективными.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ТОП-5 кейсов недели
17 мая
2946
Важной новостью прошедшей недели считаю внесение в Госдуму законопроекта по расчистке балансов обанкротившихся банков. В случае принятия этого законопроекта АСВ получит более широкие процессуальные возможности, а процедуры банкротства банков ожидаемо должны ускориться. Преимущественно в банкротстве банков большую часть требований кредиторов первой очереди составляют требования по выплаченному возмещению страхованных вкладов граждан-вкладчиков. Таким образом, право АСВ получить отступное в счет своих требований мне представляется разумной идеей. Также важной часть этого законопроекта считаю изменение правил распоряжения правом на привлечение к субсидиарной ответственности. В первом приближении эта новелла выглядит как способ АСВ консолидировать права требований к КДЛ банка на себе, чтобы блокировать возможность этих КДЛ договариваться с отдельными кредиторами и выкупать их требования после привлечения к субсидиарной ответственности.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ТОП-5 кейсов недели
15 марта
2892
ВС РФ справедливо обратил внимание на противоречивое поведение министерства. С одной стороны, суды нижестоящих инстанций правы в том, что отсутствие реакции со стороны министерства на замену стороны договора аренды не является согласием на такую замену. С другой стороны, то обстоятельство, что министерство заключило с новыми арендаторами дополнительные соглашения, принимало оплату за аренду следует квалифицировать как конклюдентные действия со стороны министерства, которое очевидно рассматривало истца как полноправного арендатора. Также суды не учли положения действовавшего на момент заключения договора законодательства, что является довольно распространенной ошибкой при рассмотрении споров, в которых рассматриваются давние события.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС защитил права возникшего в результате реорганизации юрлица на аренду участка
5 февраля
1683
Из фактуры дела просматривается подозрение на сговор между конкурсный управляющим, кредитором, получившим деньги, и самим банком. Поведение конкурсного управляющего, как верно указывает ВС РФ, действительно подозрительно. В частности, не обоснован его выбор взыскания убытков с банка вместо оспаривания платежей в пользу кредитора в ситуации, когда установлен факт подделки подписей управляющего (который при этом еще и поддерживал судебные акты и не задавался вопросами, которыми задался ВС РФ). Предполагаю, что платежные поручения были намеренно сфальсифицированы, чтобы конкурсный управляющий имел пространство для маневра и мог защитить себя, но сложно верится в то, что эта «схема» была реализована без его ведома. Также предположу, что банк до отзыва лицензии скорее всего понимал, что он делает, поскольку, судя по всему, должник был для него очень крупным клиентом. В преддверии отзыва лицензии часто возникают ситуации, когда клиенты банков под любыми предлогами выводят денежные средства, и обычно — не без участия сотрудников банка. Скорее всего, нижестоящие суды в таком контексте и рассматривали дело, решив взыскать убытки с банка. Однако ВС РФ, разобравшись, что инициатором вывода денежных средств, скорее всего, был не банк, дал указание на новом рассмотрении глубже разобраться в деле, чтобы исключить из РТК банка предполагаемого недобросовестного кредитора.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС не увидел нарушений у банка при переводе денег банкрота по поддельным платежкам
29 января
1686
Верховный суд РФ продолжает форсировать развитие практики трансграничных банкротств в России. Полагаю, что СКЭС Верховного суда РФ направит спор на новое рассмотрение и даст указание нижестоящим судам проверить, ведет ли должник деятельность на территории Республики Кипр. Если руководство должника в ходе нового рассмотрения спора такие доказательства не предоставит, то можно будет констатировать, что компания является формально иностранной, а в действительности — российской, поскольку управляется российскими резидентами и оперирует в своей деятельности российскими активами. Иными словами, будет очевидно, что центр ее экономических интересов находится в РФ. В этой ситуации все те маркеры, которые обозначили суды при рассмотрении дела Pandora Consulting LC (А76-31539/2021), будут на лицо и процедура банкротства российской имущественной массы с большой вероятностью будет введена.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС рассмотрит спор о банкротстве кипрской компании
29 декабря
2454
КС РФ очень креативно подошел к решению проблемы ростовщических процентов в договорах займа. Несмотря на то, что, как верно отмечает КС РФ, практика снижения судами чрезмерных процентов существовала до принятия п. 5. ст. 809 ГК РФ, все же на практике суды не всегда ее применяли, ссылаясь либо на свободу договора, либо на то, что договор займа был заключен до принятия п. 5 ст. 809 ГК РФ, который не имеет обратной силы. Это подтверждает и данный кейс, в котором суды неоднократно расходились во мнениях по этому вопросу. КС РФ решил эту проблему, указав, что хотя п. 5 ст. 809 ГК РФ и не имеет обратной силы, но принцип добросовестности и запрет на злоупотребление правом необходимо учитывать вне зависимости от того, какая редакция ст. 809 ГК РФ действовала в момент заключения договора займа. Это постановление является еще одним примером широты применения ст. 10 ГК РФ. Таким образом, КС РФ одновременно защитил заемщиков от кабальных условий займодавцев и закрыл недобросовестным кредиторам путь к искусственному увеличению размера своих требований в реестре за счет сложного процента.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Конституционный суд напомнил судам о необходимости снижать ростовщические проценты
26 декабря
2231
Должник, среди прочего, ссылался на то, что неисполнение судебного акта для взыскания астрента должно быть подтверждено судебным приставом, с чем согласились суды. Действительно, такая судебная практика существует (определение Верховного суда РФ № 307-ЭС18-8617 по делу N А56-39079/2016). Однако в этом деле есть ряд важных нюансов, которые склонили исход дела в пользу взыскателя. Во-первых, исполнительный лист был утрачен судебными приставами, которые при этом вели себя крайне пассивно, вплоть до игнорирования судебных запросов. Очевидно, что должник пользовался этим. Во-вторых, спорный пункт мирового соглашения предусматривал исправление недостатков выполненных работ, которое фиксируется актом. Предмет соглашения в этой части предельно понятен и для того, чтобы установить его исполнение, судебный пристав не нужен. В-третьих, должник обратился с заявлением об изменении способа исполнения судебного акта, в котором сам признался, что исполнить мировое соглашение в том виде, в котором оно утверждено, он не может.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС пояснил порядок установления астрента для обеспечения исполнения мирового соглашения
18 декабря
2097
Думаю, что ВС РФ удовлетворит жалобу. Конкурсный управляющий, действуя разумно и предусмотрительно, должен был учитывать, что суды первой и апелляционной инстанций разошлись в оценке обоснованности требований кредитора. Очевидно, что в такой ситуации необходимо дождаться решения вышестоящих инстанций. Более того, в период распределения конкурсной массы, кассационная жалоба уже была подана, а факт ее подачи отражался в КАДе. Конкурсный управляющий не мог этого не знать, поэтому не исключаю, что он осознанно пошел на риск с целью успеть распределить деньги и получить свое вознаграждение, до того как учреждение вступит в права кредитора. Возможно ставка была на то, что суд кассационной инстанции откажет кредитору в жалобе, и вопрос уже будет неактуален. Иного объяснения действиям управляющего я не нахожу. Также отмечу, что ВС РФ в августе 2023 года рассмотрел похожий спор и отметил преждевременность распределения конкурсной массы в ситуации, когда не все требования кредиторов рассмотрены (определение ВС РФ от 15.08.2023 года по делу А40-141307/2018; см. статью ВС признал незаконными действия конкурсного управляющего по распределению денежных средств). Поэтому с большой вероятностью к управляющему будет предъявлен иск о взыскании убытков.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС рассмотрит спор о незаконности бездействия АУ при резервировании денежных средств
20 ноября
2633
На уровне судов общей юрисдикции вышестоящим инстанциям часто приходится поправлять решения районных судов. Что касается требований физических лиц к компаниям, то п. 8 Обзора судебной практики по делам о защите прав потребителей (утвержден Президиумом Верховного суда РФ 20 октября 2021 года) прямо указано, что неустойка по искам потребителей в период моратория не начисляется. Вопрос о том, находилась компания в предбанкротном состоянии или нет, не имеет значения, потому что цель моратория — поддержка всей экономики в период нестабильности, а не только пострадавших от санкций компаний.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС усомнился в законности отказа судов применить правила моратория к туроператору
18 октября
1797
Из наиболее интересных кейсов недели хотелось бы отметить дело о привлечении к субсидиарной ответственности директора компании «ЛКМ Сервис». Верховный суд РФ справедливо отметил недопустимость пассивного поведения ответчика в ситуации, когда заявитель объективно не имеет доступа к документации должника и возможности доказать противоправное поведение директора. По моему опыту, в делах о привлечении к субсидиарной ответственности в рамках процедуры банкротства проактивное процессуальное поведение ответчика уже давно стало стандартом. Вне зависимости от качества позиции заявителя суды ожидают получить от ответчика объяснения о причинах принятия тех или иных решений.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ТОП-5 кейсов недели
13 октября
3012
Суды всех инстанций ошибочно сфокусировались на том, как, когда и при каких обстоятельствах был получен исполнительных лист, возбуждено и окончено исполнительное производство и какими судебными актами ранее это установлено. Пятилетний срок на обращение с заявлением о распределении обнаруженного имущества ликвидированного юрлица является самостоятельным и не связан со сроком давности исполнительного листа. При подходе, который заняли суды в этом деле, этот правовой механизм имел бы мало практического смысла. Ведь имущество должника может быть выявлено через много лет после его ликвидации, когда любые исполнительные листы будут уже недействительны. Поэтому срок на распределение обнаруженного имущества привязан именно к дате исключения должника из ЕГРЮЛ. Более того, в похожем деле (определение № 305-ЭС21-20375 по делу № А40-212360/2020) Верховный суд РФ отмечал, что кредитору даже необязательно иметь судебный акт для того, чтобы претендовать на выявленное имущество, достаточно доказать наличие неисполненного обязательства. Таким образом, дискуссия вокруг исполнительного листа и исполнительного производства не имеет отношения к делу.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС рассмотрит спор о распределении обнаруженного имущества ликвидированного юрлица
3 октября
2487
При этом я согласен с выводами нижестоящих судов о том, что вина банка ВТБ в том, что у предпринимателя возникли убытки, имеется. При проведении платежей, особенно на небольшие суммы, многие банки раньше руководствовались только проверкой наименованием получателя и счета, не проверяя ИНН получателя. Этим нередко пользовались мошенники, подменяя одну компанию другой, которую сразу после получения и обналичивания денежных средств ликвидировали. Данный случай не единичный, в судебной практике уже встречались успешные примеры взыскания убытков с банков, один из таких тоже дошел до Верховного суда (№ 33-691/2021). В связи с этим ЦБ РФ внес изменения в правила исполнения переводов денежных средств юридическим лицам. В п. 4.4. Положения Банка России от 29.06.2021 N 762-П указано, что именно банк получателя денежных средств должен проверить корректность перевода, проверив получателя по ИНН. Таким образом, на мой взгляд, оснований для солидарного взыскания убытков со Сбербанка у судов не имелось.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС рассмотрит спор о взыскании убытков с банков за перевод денег на компанию-клон
5 сентября
2357
Наличие связанности сторон сделки обязывает ответчика раскрыть экономические мотивы сделки и сопутствующему этому решению документацию (одобрения, согласования условий сделки профильными специалистами, обсуждение ее условий менеджментом и т. д.). Если сделка изначально совершалась в недобросовестных целях, то придумать вразумительное экономическое обоснование, находясь уже в судебном процессе, очень сложно. Именно поэтому к вопросу аффилированности всегда должно быть повышенное внимание. В данном случае нижестоящие суды по всей видимости не учли, что должник и ООО «Система» являлись группой компаний с одними и теми же бенефициарами, что вполне однозначно указывает на осведомленность Шустенко о неплатежеспособности должника на момент выдачи займов.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС: вывод судов о законности сделок должника с аффилированным лицом преждевременен
25 августа
2721
Насколько мне известно, подобных дел в судебной практике встречается немного, поэтому, на мой взгляд, оно действительно заслуживает внимания. Ключевым обстоятельством этого дела является статус заявителя как ресурсоснабжающей организации. Как указывал КС РФ в определении от 09.02.2017 N 219-О, кредиторы автономных или бюджетных организаций должны учитывать их правовой статус при вступлении с ними правоотношения и принимать риск того, что их учредители не отвечают по обязательствам учреждений, то есть гарантии и возможности удовлетворения требований ограничены. Однако должная осмотрительность кредитора имеет значение, когда он вступает в правоотношения с такими субъектами по своей воле, в то время как поставщик коммунальных услуг вступает в них вынужденно, в силу публичного характера таких договоров. Иммунитет учредителей автономных организаций от субсидиарной ответственности может поставить ресурсоснабжающую организацию в сложное положение, что может негативно повлиять на ее способность исполнять обязательства перед другими контрагентами и абонентами. Поэтому для обеспечения интересов широкого круга лиц – пользователей ресурса, у ресурсоснабжающей организации как у «вынужденного» кредитора должны быть более широкие возможности для взыскания задолженности.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС разрешил привлекать к субсидиарке учредителей автономных учреждений
16 августа
1727
Вероятнее всего причиной принятия неправильных судебных актов являются недоработки как нижестоящих судов, которые не разобрались в ситуации, так и самой госкорпорации, которая не направила в суд представителей, чтобы объяснить судам природу начисленной неустойки. В результате достаточно простой правовой вопрос пришлось разрешать Верховному суду РФ. По существу, с мотивировкой Верховного суда РФ согласен полностью, с правовой точки зрения, кейс достаточно простой. Думаю, что суды отнеслись к жалобам истца как к формальности, не особенно в них вчитывались, а истец не являлся на заседания и не объяснил суть его требований, хотя вполне очевидно, что у суда в этой части были вопросы. Не исключаю, что и сама позиция истца при таком подходе могла быть выражена недостаточно ясно.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС разрешил поручителю взыскать с должника неустойку по льготному кредиту
31 июля
1862
Об этом обстоятельстве в судебных актах нижестоящих инстанций нет ни слова, однако это очень важный момент. Если это так, то вопрос аффилированности и осведомленности о плохом финансовом состоянии должника имеет принципиальное значение, поскольку здесь действительно могло произойти преимущественное удовлетворение требования дружественного кредитора. Думаю, что ВС РФ направит спор на новое рассмотрение для того, чтобы исследовать эти вопросы внимательнее. Принципиальной значимости для развития практики я в споре не вижу, скорее ВС РФ корректирует фокус внимания судов на обстоятельствах конкретного дела.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС рассмотрит спор о недействительности сделок по причине аффилированности их участников
14 июля
3846
В судебных актах этому вопросу оценка не дана. Между тем судебные акты в этой части ошибочны – требование о компенсации расходов на погребение действительно должно быть учтено в составе первой очереди реестра требований кредиторов как непосредственно связанное с причинением вреда жизни и здоровью. Предполагаю, что именно этот нюанс привлек внимание коллегии ВС РФ и думаю, что в этой части высшая инстанция изменит судебные акты. Что касается вопроса о включении в первую очередь реестра требования о компенсации морального вреда, то в этой части я с судами согласен. Платежи по компенсации морального вреда исключены из состава первой очереди РТК, поэтому в этой части изменения судебных актов я не ожидаю. Верховный суд РФ уже неоднократно высказывался по этому поводу, например в определении Верховного суда РФ от 30.09.2022 № 309-ЭС22-16935 по делу N А47-14201/2020. Не думаю, что это дело значительно влияет на практику, больше склоняюсь к тому, что ВС РФ устраняет недоработки нижестоящих судов.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС разберется с очередностью компенсации морального вреда и расходов на погребение
4 июля
1377
В этом деле мне интересен не столько тот факт, что директор ссылается на фиктивность договоров должника с кредитором, которые сам же заключил (этот казус поможет разрешить принцип эстоппеля), сколько отношение ВС РФ к пределам обжалования судебных актов со стороны КДЛ. Практика оспаривания со стороны КДЛ судебных актов, влияющих на размер их субсидиарной ответственности, сейчас активно развивается и, как и любое новое явление, нуждается в корректировании. В частности, я ожидаю, что ВС РФ даст разъяснения о недопустимости восстановления срока на обжалование судебных актов в связи с приобретением статуса ответчика по делу о субсидиарной ответственности при наличии у КДЛ объективной возможности предоставить свои возражения ранее.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ТОП-5 кейсов недели
23 июня
3372
При этом ни один из судов не установил стоимость наследуемого имущества, что является критически важным, поскольку наследник отвечает по обязательствам наследодателя в пределах этой стоимости. Я предполагаю, что наследственная масса еще не была сформирована, поскольку Верховный суд РФ обратил внимание, что свидетельство о праве на наследство в деле отсутствует. Поэтому любые выводы о последствиях применения недействительности сделки являются преждевременными. Я не могу сказать, что это дело является значительным для судебной практики — скорее Верховный суд РФ здесь исправляет недоработки нижестоящих судов
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС отказался взыскивать с наследника должника среднерыночную стоимость имущества
13 июня
3611
В подобного рода делах ключевое значение имеет личность поручителя и обстоятельства, при которых поручительство выдается. В данном случае поручитель являлся контролирующим должника лицом и должен был знать, что его компания находится в имущественном кризисе и не сможет оплатить поставку. Выдавая поручительство, а позднее оплачивая долг за должника из собственных средств, поручитель действительно предоставил компенсационное финансирование, как если бы он выдал заем должнику для оплаты этого долга. Только в данном случае деньги поступили напрямую кредитору должника, а не обществу, но сути дела это не меняет  — поручитель осуществил, пусть и косвенное, кризисное финансирование своей компании, а потому его требования подлежат субординации.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС субординировал требование аффилированного с должником поручителя
6 июня
2123
Суд кассационной инстанции сфокусировался на вопросе осведомленности покупателя автомобиля о признаках неплатежеспособности должника и отсутствии равноценного встречного предоставления со стороны покупателя. Полагаю, что в этой части суды заняли правильную позицию, так как сделку по продаже автомобиля за 10 тыс. рублей явно нельзя назвать рыночной. Проблема в том, что суд кассационной инстанции не уделил внимания наследственной части спора и, на мой взгляд, именно это привлекло внимание ВС РФ. При отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследников. Обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью исполнения. В этом деле наследственная масса умершего покупателя автомобиля не была сформирована, следовательно, стоимость автомобиля взыскана из личных средств наследника, что прямо противоречит ГК РФ. Это довольно грубое нарушение норм материального права, а вывод о взыскании денежных средств с наследника – явно преждевременный.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС рассмотрит спор о взыскании с наследника среднерыночной стоимости имущества
12 мая
1245
Полагаю, что это важная правовая позиция для развития практики банкротства кредитных организаций. Верховный суд РФ указал, что помимо расходной части клиента по банковскому счету необходимо учитывать и доходную часть. Если после оспариваемой сделки на счет клиента поступали денежные средства в аналогичном объеме, то мы не можем говорить о причинении вреда кредиторам, так как имущественная масса банка не уменьшалась. Поскольку на каждый исходящий транш клиент обеспечил поступление нового транша на свой счет. Поэтому эти суммы необходимо сопоставить и определить, насколько существенна разница между ними. Только после этого можно будет судить о причинении вреда кредиторам. Это логичный подход, но может быть не вполне очевидный для нижестоящих судов.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС: в спорах об оспаривании сделок клиентов банков суды должны изучать приходные операции
4 мая
2387
Вопросы пропуска сроков исковой давности часто возникают в моей практике, и я сталкиваюсь с достаточно креативными попытками преодоления этой проблемы оппонентами. Арбитражный суд ЗСО приводит пример, когда кредитор подает заявление после арбитражного управляющего, пропустившего срок, ссылаясь на позднее включение в реестр. В моей практике было дело о банкротстве застройщика, в котором кредиторы подавали заявление об оспаривании одних и тех же сделок должника 4 раза, ссылаясь на то, что относительно недавно их требования были включены в реестр. При этом цель очевидна – попытка преодолеть вступившие в силу судебные акты и пропуск срока управляющим. Суд, на мой взгляд, сделал важное замечание, что срок должен исчисляться с момента, когда о пороках сделки узнало все сообщество кредиторов и действующий в его интересах управляющий. Эту правовую позицию уже занимали суды различных уровней по стране, но тот факт, что она выведена на уровень официальных рекомендаций, позволит укрепить этот правовой подход.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Арбитражный суд ЗСО опубликовал рекомендации по рассмотрению споров в банкротстве
27 апреля
8550
В данном деле будет рассматриваться достаточно точечный вопрос о применении переходных положений закона № 151-ФЗ. Переходные положения довольно часто вызывают споры по поводу их правильного толкования. Думаю, что в данном деле ВС РФ поручит нижестоящим судам проверить и установить дату начала расчета с кредиторами третьей очереди и, как следствие, возможность применения к спору конкретной редакции закона о банкротстве. Я думаю, что это достаточно значимый для судебной практики вопрос, поскольку, например, в делах о привлечении к субсидиарной ответственности практика применения переходных положений закона о банкротстве несколько раз менялась и пересматривалась, в том числе и самим ВС РФ. Поэтому полагаю, что ВС РФ заинтересовался этим делом, чтобы внести ясность в этот достаточно тонкий правовой вопрос.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС определит момент начала расчетов с кредиторами застройщика-банкрота
18 апреля
1463
Важнейшим судебным актом недели считаю отказ Верховного суда РФ передавать на рассмотрение коллегии кассационную жалобу на определение Арбитражного суда Челябинской области о признании банкротом компании Pandora consulting LC (дело № А76-31539/2021). Это означает, что впервые в российской арбитражной практике появился прецедент, прошедший все судебные инстанции, о введении процедуры банкротства в отношении имущественной массы иностранных компаний. Определение Арбитражного суда Челябинской области является прорывным, поскольку до этого российский правопорядок последовательно отрицал возможность банкротства иностранных компаний по правилам российского закона о банкротстве. В данный момент наша команда участвует в деле с похожими обстоятельствами в г. Москве, поэтому мы уделяли пристальное внимание развитию этого кейса.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ТОП-5 кейсов недели
24 марта
2586
За этой многоуровневой конструкцией сделок действительно, на первый взгляд, можно сделать неочевидный вывод о том, что нарушения прав кредиторов не было. Однако ВС РФ обратил внимание на то, что началом этой совокупности сделок являлось налоговое правонарушение должника, которое произошло по вине ее контролирующих лиц. В результате вместо компенсации ущерба должнику, контролирующие лица сначала устранили из правоотношения недружественного кредитора посредством замены обязательств (замена налоговой задолженности на задолженность в пользу КДЛ по займу), нивелировали уголовный риск, а после этого вывели денежные средства из общества. Между тем, добросовестный руководитель не должен был предоставлять компенсацию материального ущерба за свои действия на условиях займа. В противном случае возникает противоречивая ситуация, при которой КДЛ, с одной стороны, причинил обществу вред в виде возникновения налоговой недоимки, а с другой – реализовал право требования, которое возникло вследствие займа, выданного для погашения этой недоимки. Эти денежные средства должны были остаться в обществе как компенсация за действия КДЛ.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС рассмотрит спор о мнимости заемных отношений с целью вывода активов банкрота
15 марта
3825
На мой взгляд, позиция судов и конкурсного управляющего в этом деле противоречит тому, что ранее указывал Конституционный суд РФ и Верховный суд РФ, когда этот правовой механизм только начинал внедряться в судебную практику. Верховный суд РФ неоднократно указывал, что продажа единственного, пусть даже и роскошного жилья не должна носить карательный характер. По всей видимости, позиция судов в этом деле строится на том, что вопрос о приобретении замещающего жилья может быть разрешен позднее, после получения выручки от продажи роскошного жилья. Судебная практика допускает возможность такого «размена» жилья на более скромное, однако параметры приобретаемого жилья должны быть определены собранием кредиторов заранее, чтобы гарантировать должнику его конструкционное право на жилище. Иными словами, до того как конкурсный управляющий приступит к реализации роскошного жилья, должно быть принято решение о том, какое именно замещающее жилье будет предоставлено должнику с максимальной детализацией его параметров и стоимости. В данном случае, судя по всему, было принято решение сначала продать жилье должника и уже потом подобрать ему замещающее, что не соответствует позиции Верховного суда РФ.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС рассмотрит спор об изъятии у банкрота роскошного жилья без предоставления замещающего
9 марта
2435
Смерть одной из сторон сделки не препятствует ее оспариванию в банкротстве должника и применению последствий недействительности сделок. Более того, в судебной практике сейчас активно развивается банкротство несубъектных образований — например, наследственной массы. В своей кассационной жалобе конкурсный управляющий очевидно ссылается на эту концепцию и указывает, что смерть стороны по сделке не препятствует возбуждению процедуры банкротства ее наследственной массы. Поэтому суды неправомерно прекратили производство по оспариванию сделки со ссылкой на смерть стороны сделки.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС рассмотрит спор о применении последствий недействительности сделок с умершей стороной
27 февраля
1742
Нижестоящие суды допустили существенную правовую ошибку, указав, что в связи с расторжением договора долевого участия залоговые права банка-кредитора прекратились. Такой подход влечет существенные негативные последствия для банков, потому что в случае банкротства заемщика требования банка относилось бы к третьей очереди, лишая смысла залог. ВС РФ правильно отметил, что при расторжении договора долевого участия право требования денежных средств с застройщика у должника сохраняется, и именно это право, среди прочего, было предметом залога. То есть именно банк должен получить право требовать эти денежные средства в счет погашения своего требования, а не должник. Иной подход означал бы, что денежные средства, изначально принадлежавшие банку и выданные должнику в качестве кредита, при их взыскании с застройщика распределялись бы между всеми кредиторам, что явно нарушает права банка на справедливое удовлетворение своих требований. С учетом того, что кредитующие банки являются важным игроком на рынке недвижимости, данная позиция ВС РФ однозначно позитивно влияет на защиту их интересов
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
В новый Обзор Президиума ВС вошло несколько практикообразующих банкротных кейсов
16 января
3122
Как следствие этого, возник спор относительно правильного применения срока исковой давности для оспаривания сделок – годичного (по правилам закона о банкротстве) или трехлетнего (по правилам ГК РФ). Это достаточно распространенная проблема, с которой я регулярно сталкиваюсь в своей практике. Часто конкурсные управляющие пытаются оспорить подозрительные по своей сути сделки, используя механизмы ГК РФ, то есть квалифицируя их в качестве ничтожных. При этом вся аргументация управляющих строится так, как если бы сделка оспаривалась по правилам закона о банкротстве. Цель такого подхода может быть различной: обойти 3-х летний период подозрительности или, как в этом деле, заблокировать возможность применения годичного срока исковой давности. Я согласен с выводами суда апелляционной инстанции, что конкурсный управляющий не доказал выход пороков сделки за диспозицию норм 61.2, 61.3 закона о банкротстве. Полагаю, что ВС РФ заинтересовался этим делом именно с целью окончательно разрешить расхождения судов в правильной квалификации оспариваемых сделок.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС рассмотрит спор о правильной квалификации оспариваемых в банкротстве сделок
9 декабря
2226
В данном случае обе стороны договора подряда нарушили его условия: заказчик не оплатил стоимость фактически выполненных работ, а подрядчик, ранее получив аванс, не завершил работы в срок. Возникает ситуация, при которой заказчик, уже заплатив подрядчику аванс, который он считает неотработанным, должен дополнительно заплатить в конкурсную массу подрядчика полную стоимость работ, что приводит к неосновательному обогащению подрядчика. При этом очевидно, что подрядчик, будучи банкротом, уже не сможет компенсировать заказчику нарушение своих обязательств в виде неустойки и возврата аванса. Именно для предупреждения таких несправедливых ситуаций Верховный суд РФ, как правильно отмечает кассатор, последовательно формировал практику сальдирования, в том числе применительно к договорам подряда.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС рассмотрит спор о сальдировании взаимных предоставлений с участием банкрота
1 декабря
2150
Доводы банка Зенит полностью согласуются с п. 20 постановления Пленума ВАС РФ № 58 от 23.07.2009. ООО «Ангстрем Инвест» по сути является поручителем по обязательствам другой компании – АО «Ангстрем» – долг которой перед банком составляет более 1 млрд рублей. Очевидно, что залоговые правоотношения здесь обеспечивают интерес банка именно по возврату 1 млрд рублей от АО «Ангстрем». В ситуации, когда должник обеспечивает залогом своего имущества обязательство другого лица, размер требования залогового кредитора действительно носит скорее номинальный (учетный) характер. Такую позицию ВС РФ высказывал и ранее в определении от 12.12.2016 № 310-ЭС16-10887 по делу № А08-6511/2014.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС вновь рассмотрит спор о погашении требования кредитора по учетной стоимости залога
30 ноября
1890
В моей практике также были случаи, когда арбитражные суды пытались передать на рассмотрение судов общей юрисдикции споры, имевшие очевидную и однозначную корпоративную природу, только лишь по причине того, что стороной спора было физическое лицо. Не исключаю, что такой подход может быть продиктован перегруженностью судов и осознанным стремлением найти причины передать спор в другой суд. В данном деле, помимо этого, имеется достаточно сложная структура правоотношений с участием нескольких физических лиц. Однако по своей сути спор находится на стыке корпоративного и банкротного права и безусловно не имеет отношения к компетенции судов общей юрисдикции. Очевидно, что заявитель действует не в собственном интересе, а в защиту интересов хозяйственного общества как его участник, поэтому Верховный суд РФ правильно относит спор к компетенции арбитражного суда. Поскольку в практике действительно иногда встречается неопределенность в вопросе подсудности и квалификации спора как корпоративного или некорпоративного, думаю, что позицию Верховного суда РФ по этому спору однозначно нужно использовать при разрешении похожих случаев.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС пояснил подсудность спора об оспаривании торгов по продаже прав требования к банкроту
25 ноября
3776
Поэтому исход этого спора на новом круге рассмотрения будет зависеть от того, какие разумные экономические или управленческие мотивы лежали в основе выдачи поручительства и насколько успешно должник и ООО «ГК Русагро» смогут их обосновать. На мой взгляд, ВС РФ справедливо обратил на это внимание, но утверждать о порочности этих сделок преждевременно до того, как суды проверят мотивы сторон при их совершении.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС отправил на второй круг спор о создании подконтрольной групповой задолженности
18 ноября
1326
Похожее по фактуре дело ВС РФ недавно передал на рассмотрение коллегии (дело о банкротстве гражданина Гец А.А., № А03-14122/2017). В обоих этих делах, среди прочего, рассматривается вопрос о том, утрачивает ли жилье исполнительский иммунитет, если со стороны должника была попытка вывести это жилье из конкурсной массы через его дарение родственникам. Ключевая особенность этих дел: должник дарил членам своей семьи недвижимость, в которой они проживали совместно долгое время. На мой взгляд, ВС РФ делает шаг навстречу должникам, когда указывает, что попытка подарить такое недвижимое имущество близкому родственнику хотя и является не совсем добросовестным поведением, но мотив такого поведения: защита интересов членов семьи, которые проживают вместе с должником. Это существенно отличается от ситуации, когда должник намеренно приобретает дорогое жилье и регистрируется в нем с целью защитить исполнительским иммунитетом наиболее ценный актив.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС защитил иммунитетом единственное жилье несмотря на недобросовестные действия банкрота
17 ноября
2298
В этом деле суд первой инстанции сделал важный вывод о том, что должник и члены его семьи проживали в доме с 2008 года, то есть задолго до банкротства должника. Таким образом, дом фактически является основным местом проживания должника и его семьи и может быть защищен исполнительским иммунитетом. Для правильного разрешения спора необходимо учитывать, что жилой загородный дом может иметь различные подсобные помещения, которые включаются в долевую собственность, но проживать в них невозможно. Таким образом, в случае продажи ½ доли дома члены семьи должника могут оказаться в ситуации, когда фактическое проживание в доме окажется невозможным. Такой подход будет безусловно ухудшать положение членов семьи должника. Кроме того, представляется сомнительной возможность предоставить должнику замещающее жилье в обмен на передачу в конкурсную массу всего лишь половины дома. Я полагаю, что определение суда первой инстанции наиболее полно учитывает интересы должника, членов его семьи и кредиторов, и ожидаю, что ВС РФ оставит его в силе.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС рассмотрит спор о нюансах практики реализации единственного жилья банкрота
8 ноября
3321
В моих кейсах, в отличие от рассматриваемого, ситуация осложнялась тем, что новый кредитор, получив права требования по цессии, взыскал с должника денежные средства принудительно по исполнительному листу. После признания недействительным договора цессии возникла абсурдная ситуация, при которой конкурсный управляющий цедента требовал от должника повторного исполнения по восстановленному праву требования, а должник не мог взыскать с цессионария неосновательное обогащение, поскольку на момент взыскания по исполнительному листу договор цессии был действующим, а право требования цессионария – законным. При этом суды указывали, что у цедента отсутствовало законное основание требовать взысканные с должника денежные средства у цессионария, так как на момент исполнения цедент не являлся стороной правоотношения. По всей видимости, логика судов была в том, что цессионарий должен был вернуть денежные средства должнику, а должник, в свою очередь, - заплатить цеденту. При этом отказ цессионария возвращать денежные средства заводил ситуацию в тупик и действительно приводил к двойному взысканию с должника.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС: добросовестный должник не должен пострадать от недействительности договора цессии
28 октября
2429
Как и во внешнем управлении, инициатива предполагает, что активы компании-банкрота должны работать, а не распродаваться в конкурсном производстве. Разница только в том, что в данном случае активы должника будут работать на оборонный сектор, а не на кредиторов. Если рассматривать банкротство как процедуру трансфера активов от «проигравшего» должника к экономически более сильной компании, то с учетом заявленной цели – заставить активы работать на нужды ГОЗ в это непростое время – инициатива выглядит обоснованной. Основная проблема здесь – это интересы кредиторов, которые фактически ставятся на последнее место. Помимо того, что они уже являются пострадавшей стороной, перспектива удовлетворения их требований отодвигается на неопределенное время. Фактически в правоотношения «кредиторы – должник» вторгается третья сторона в лице коллегии ВПК, которая не имеет никакого отношения к бизнесу должника, но при этом будет решать, каким образом распоряжаться его активами. Для обеспечения баланса интересов, вероятно, стоит предусмотреть компенсационные механизмы для кредиторов, которые будут вынуждены ждать возврата актива в имущественную сферу должника.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
Депутаты хотят забирать у банкротов имущественные комплексы на нужды гособоронзаказа
26 октября
1607
До сих пор встречаются случаи, когда лизинговые компании по формальным основаниям и незначительным нарушениям расторгают договор лизинга незадолго до возникновения у лизингополучателя права выкупа предмета лизинга. Таким образом, лизинговые компании получают лизинговые платежи, а затем, забрав предмет лизинга у лизингополучателя, перепродают его, удваивая свою прибыль. Лизингополучатель теряет и деньги, и оборудование, хотя экономический смысл лизинга совершенно в ином. Сальдирование встречных обязательств – единственный способ защитить интересы лизингополучателя, но очевидно, что лизинговые компании структурируют договоры таким образом, чтобы иметь возможность пересчета сальдо в свою пользу. Это решение ВС РФ – прекрасный пример того, как можно бороться с такими злоупотреблениями.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС пояснил порядок расчета сальдо встречных обязательств при банкротстве лизингополучателя
25 октября
3453
На мой взгляд, это дело хорошо дополняет Обзор практики разрешения споров, связанных с принудительным исполнением требований исполнительных документов банками от 16.06.2021 года, в котором ВС РФ давал оценку похожим делам. Очевидно, что банк не проявил должной степени ответственности к требованию судебного пристава о списании денежных средств, что, по всей видимости, позволило ответчику успеть вывести денежные средства. Истец воспользовался стандартной процедурой взыскания через службу судебных приставов, и в этой связи непонятно, какие иные способы взыскания имел в виду суд кассационной инстанции. Кажется несколько сомнительным, что технический сбой в банке был случайным и что он имел место в действительности с учетом того, что требование о списании денежных средств направлялось дважды и первую часть требования пристава о снятии ареста банк исполнил. Но вина банка в том, что ответчик успел вывести денежные средства, очевидна.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС рассмотрел спор о взыскании убытков с банка за потерю денег должника
21 октября
2141
Как правильно указал ВС РФ, должник получил финансирование из двух источников: денежные средства по кредиту от банка и имущество от завода. Ключевым обстоятельством здесь является то, что завод передал оригиналы векселей банку в обеспечение обязательств должника по кредиту. То есть фактически банк получил право по этим векселям взыскивать задолженность с птицефабрики вместо завода. Включение в реестр требования завода по этим векселям по сути является попыткой завода уменьшить размер требования банка в реестре, лишив его возможности включить в реестр требования по вексельному обязательству. На мой взгляд, эти действия завода по сути лишают смысла передачу векселей в залог банку, так как именно банк после получения векселей стал кредитором должника. Каких-либо фундаментальных правовых позиций, которые повлияют на развитие практики, определение ВС РФ, на мой взгляд, не содержит. Но для правильного разрешения аналогичных ситуаций это дело без сомнений будет полезным.
Дмитрий Якушев
советник, адвокат практики Банкротство, дополнительная экспертиза – Разрешение споров / Арбитраж
ВС рассмотрел спор о включении в реестр банкрота долга по заложенным векселям
20 октября
1871
Участие в мероприятиях
29
мая
2025, Чт
Саммит Офлайн Юриспруденция
Петербургский правовой саммит
Встречи и люди, которые создают правовой порядок
Ленинград Центр
Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, 4
29.05.25 — 30.05.25
2 дня
24
апреля
2025, Чт
Конференция Офлайн Банкротство
Банкротства, реструктуризации, корпоративные конфликты
Знаковые дела и судебные процессы в современной России
Сафмар Аврора Люкс
Москва, ул. Петровка 11
24.04.2025
09:15 — 17:35
Показать 11 мероприятий
Участие в мероприятиях
Тип
Конференция
Форум
Деловая встреча
Саммит
Конференция
Форум
Деловая встреча
Саммит
Тематика
Банкротство
Банкротство граждан
Защита бизнеса
Субсидиарка
Юриспруденция
Банкротство
Банкротство граждан
Защита бизнеса
Субсидиарка
Юриспруденция
Все фильтры
29
мая
2025, Чт
Саммит Офлайн Юриспруденция
Петербургский правовой саммит
Встречи и люди, которые создают правовой порядок
Ленинград Центр
Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, 4
29.05.25 — 30.05.25
2 дня
24
апреля
2025, Чт
Конференция Офлайн Банкротство
Банкротства, реструктуризации, корпоративные конфликты
Знаковые дела и судебные процессы в современной России
Сафмар Аврора Люкс
Москва, ул. Петровка 11
24.04.2025
09:15 — 17:35
28
марта
2025, Пт
Форум Офлайн Юриспруденция
Юридический форум
XXI ежегодный форум
Арарат Парк Хаятт
Москва, ул. Неглинная, д. 4
28.03.2025
09:30 — 17:50
27
февраля
2025, Чт
Конференция Офлайн Юриспруденция
Судебная практика 2024–2025: ключевые кейсы
Конференция Право.ru
Отель «Балчуг Кемпински»
Москва, ул. Балчуг, 1
27.02.2025
09:30 — 18:00
20
февраля
2025, Чт
Конференция Офлайн Банкротство
Банкротство-2025
Конференция ИД «Коммерсантъ»
Гостиница «Метрополь», зал «Красный»
Москва, Театральный проезд, 2
20.02.2025
10:30 — 14:00
20
сентября
2024, Пт
Конференция Офлайн Субсидиарка
Ответственность топ-менеджеров компании: взыскание убытков, субсидиарная и уголовная ответственность
Конференция Право.ru
Отель «Сафмар Грандъ Москва»
Москва, ул. Тверская, 26/1
20.09.2024
09:30 — 17:00
25
мая
2023, Чт
Конференция Офлайн Защита бизнеса
Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и собственников-2023
Ежегодная конференция ИД «Коммерсантъ».
Москва
25.05.2023
10:00 — 14:00
4 часа
17
марта
2023, Пт
Конференция Офлайн Банкротство
Банкротство-2023
Ежегодная конференция ИД «Коммерсантъ».
Москва
17.03.2023
10:00 — 14:35
26
января
2023, Чт
Деловая встреча Онлайн Банкротство граждан
Продажа единственного жилья в банкротстве гражданина
Открытый эфир
Онлайн
26.01.2023
14:00 — 15:00
1 час
25
ноября
2022, Пт
Конференция Офлайн Онлайн Субсидиарка
Уголовная и субсидиарная ответственность собственников и менеджмента: итоги года-2022
Итоговое мероприятие ИД «Коммерсантъ» о самых важных рисках для бизнесменов и менеджеров.
отель Националь, зал «Московский»
Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1
25.11.2022
10:00 — 14:30
27
октября
2022, Чт
Конференция Офлайн Онлайн Банкротство
Банкротство-2022: итоги года
Ежегодная конференция ИД «Коммерсантъ» о самых актуальных вопросах банкротства.
The Carlton Moscow
Москва, ул. Тверская 3
27.10.2022
10:00
Информация раздела "Персоны" формируется из открытых источников и данных от компаний
Обратитесь ко мне, если вы хотите:
задать вопрос,
сообщить о неточности,
внести изменения в профиль вашей компании, кейсы или услуги,
стать нашим партнером,
поблагодарить нас за классный портал 😉
Илья
Антонов
Операционный директор портала PROбанкротство
Почта
Telegram
Добавить компанию
Публикации
Новости Статьи Эксперт PRO Интервью Практика ВС Сюжеты Подкасты
Экономика и бизнес
Закон
Практика
Сообщество
Гайды
Исследования
 Крупные банкротства
Мероприятия
Главное Новости Календарь мероприятий Архив мероприятий
Игроки рынка
Главное Каталог компаний Новости компаний Персоны Кейсы Рейтинги
Обучения
Главное Календарь обучений Записи обучений Книги академия.veta
Сервисы
Главное Каталог сервисов
Новости технологий
Услуги
Главное Каталог услуг
Активы
Главное Предложения
Запросы Новости торгов
Мы в соцсетях:
Правила использования материалов Политика обработки персональных данных Пользовательское соглашение info@probankrotstvo.ru +7 495 109-36-40
Сетевое издание «Пробанкротство»
Учредитель: ООО «Пробанкротство»
Главный редактор: Сальников В.К.
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-87721, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 09 июля 2024 г.
Все права защищены  ООО «Пробанкротство», ИНН/КПП 9704119224/770401001, ОГРН 1227700077220, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, пом. 10/4